大家好，关于工地合同纠纷最有效的处理很多朋友都还不太明白，今天小编就来为大家分享关于甲方和乙方有工程纠纷，我作为中间人需要现什么责任的知识，希望对各位有所帮助！
本文目录
建筑工程的索赔期，一般应该由承包人和发包人在施工合同中予以约定，要约定清楚哪些情况可以进行索赔、索赔的项目有哪些、索赔的期限、索赔的流程，延期索赔的后果等。如果在施工中出现了合同约定的索赔情形，则承包人可以按照合同约定的索赔项目、期限、流程进行索赔，如果不按照合同有约定索赔，可能会产生不利的后果，比如索赔权消失等。
如果承包人和发包人没有在合同中约定上述索赔问题，那么双方就要参照法律规定或者规范性文件确定索赔情形、索赔项目，比如《合同法》《建筑工程量清单计价规范》等。当出现工程索赔的事项时，承包人一定要及时制作《工作联系单》《工程索赔单》，并及时送达给发包人，保留送达的证据，以在支付工程进度款时确定索赔数额或者在工程结算时将索赔项目计算在工程结算价内。
承包人可以与发包人可以约定以下情形作为工程索赔的情形：
（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定；
（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料；
（3）发包人未及时办理许可、批准等行政审批手续；
（4）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏；
（5）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知；
（6）发包人增加工作量；
（7）发包人设计变更未提前通知，影响关键线路施工；
（8）发包人供应材料不及时或供应材料存在质量问题，影响关键线路施工；
（9）发包人直接发包的其他工程未能及时进场，或其未按照总包方的施工计划进行施工，造成项目整体工期延后；
（10）发包人未能按合约定支付工程进度款影响工程施工，且经承包人书面提醒后仍无改观，造成后续工程无法顺利进展；
（11）发包人未及时对单项工程进行验收，导致整体工程无法继续施工或导致整体工程无法办理验收；
（12）发包人原因无法办理竣工手续；
（13）因发包人原因无法办理备案手续；
（14）不可抗力导致工程无法施工；
（15）合同约定执行政策、法规、规章和政府命令，因前述法律法规变化导致工程无法继续施工。
可以肯定，你父亲的工程款是可以要回来的。
首先，我们得明确“合同”这个词的意思，我们平时白纸黑字签订的合同，只是合同的一种表现形式。合同是有多种表现形式的，有书面形式，口头形式和其他形式。没有纸质的合同，不代表没有合同关系。您父亲与承包单位的口头约定就属于口头形式，口头形式建立合同关系很简便，但是发生争议时难以取证，不易分清责任。但是有一点是可以肯定，你父亲与承包单位是存在合同关系的。
其次，明确了合同关系之后，就是要如何去要账，也就是如何证明你父亲干了多少活，要结多少钱？如何去计量，计价？这个也很简单，工程这东西都是实实在在发生的，完工后的实体工程就摆在那里，这个是无法掩盖的事实，你父亲可以根据最终的完工工程量向承包单位提请办理完工结算，申请资金支付，这是你父亲的权利，如果申请递交后无果，可以向法院提起诉讼或者仲裁机构申请仲裁。法院会通过第三方对工程量和单价格给予合理评估，最终帮你父亲要回工程款。
当然，最好我们在开始之前就立好规矩，签订合同，白纸黑字画押，为保护自己的合法利益不受侵害，在合同范围内履行自己的义务。
《合同法》第五十八条规定，合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。
最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条明确，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。第三条明确，建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：
(一)修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持;
(二)修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。
因建设工程不合格造成的损失，发包人有过错的，也应承担相应的民事责任。
因此，建设工程施工合同被认定无效后，结算协议如果符合上述法律规定及司法解释的要求是可以有效执行的。
你说的工地意外受伤是否是工伤还需要确定，如果是工伤，那么就申请工伤认定。然后就根据工伤来补偿给你，包括医疗报销等等。工伤保险条例第十四条职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：（一）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；（二）工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；（三）在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；（四）患职业病的；（五）因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；（六）在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的；（七）法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。第十五条职工有下列情形之一的，视同工伤：（一）在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的；（二）在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的；（三）职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的。职工有前款第（一）项、第（二）项情形的，按照本条例的有关规定享受工伤保险待遇；职工有前款第（三）项情形的，按照本条例的有关规定享受除一次性伤残补助金以外的工伤保险待遇。
在甲乙双方签订的装修工程协议上，你签过字？以什么身份签的？
是见证人？还是担保人？还是乙方的合伙人？
你是什么身份？这是关键！
1、如果你只是甲乙双方的介绍人（见证人），合同是以甲乙双方为主体的，那甲乙双方在合同履行过程中，产生的矛盾与纠纷，与你无关。当然，如果发生了诉讼，你是证人。
2、如果你是合同的当事人之一，与乙方是合伙人或是乙方履行合同义务的担保人，那你就要承担因乙方施工违约带来的责任了。
在这项工程里，乙方给了你2000元设计费，这说明你只是受雇于乙方的；换个角度，即便这2000元钱是甲方请乙方转交给你的，你也只是受雇于甲方的设计师而已。总之，你就是一个设计师。作为设计师，你只需要对你的设计负责。
建议：做工程，偷工减料也正常，被人抓住了，就要认倒霉，你与乙方是朋友，这个道理总要懂的。劝劝甲方，让乙方继续施工，该返工的返工；劝劝乙方，自己不小心被人逮着了，就要认！那怕赔大了，也要认。
建筑工程的索赔期，一般应该由承包人和发包人在施工合同中予以约定，要约定清楚哪些情况可以进行索赔、索赔的项目有哪些、索赔的期限、索赔的流程，延期索赔的后果等。如果在施工中出现了合同约定的索赔情形，则承包人可以按照合同约定的索赔项目、期限、流程进行索赔，如果不按照合同有约定索赔，可能会产生不利的后果，比如索赔权消失等。
如果承包人和发包人没有在合同中约定上述索赔问题，那么双方就要参照法律规定或者规范性文件确定索赔情形、索赔项目，比如《合同法》《建筑工程量清单计价规范》等。当出现工程索赔的事项时，承包人一定要及时制作《工作联系单》《工程索赔单》，并及时送达给发包人，保留送达的证据，以在支付工程进度款时确定索赔数额或者在工程结算时将索赔项目计算在工程结算价内。
承包人可以与发包人可以约定以下情形作为工程索赔的情形：
（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定；
（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料；
（3）发包人未及时办理许可、批准等行政审批手续；
（4）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏；
（5）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知；
（6）发包人增加工作量；
（7）发包人设计变更未提前通知，影响关键线路施工；
（8）发包人供应材料不及时或供应材料存在质量问题，影响关键线路施工；
（9）发包人直接发包的其他工程未能及时进场，或其未按照总包方的施工计划进行施工，造成项目整体工期延后；
（10）发包人未能按合约定支付工程进度款影响工程施工，且经承包人书面提醒后仍无改观，造成后续工程无法顺利进展；
（11）发包人未及时对单项工程进行验收，导致整体工程无法继续施工或导致整体工程无法办理验收；
（12）发包人原因无法办理竣工手续；
（13）因发包人原因无法办理备案手续；
（14）不可抗力导致工程无法施工；
（15）合同约定执行政策、法规、规章和政府命令，因前述法律法规变化导致工程无法继续施工。
你好，我也是一个民工，如果是在干活期间，工地里面儿摔骨折，你可以找，你自己的老板，让他给你处理，如果他不你自己不满意的话，可以直接，找律师，因为专业的事情应该找专业的人，你们吃的话是你最好的途径，希望我的回答可以帮助到你，
END，本文到此结束，如果可以帮助到大家，还望关注本站哦！
