工程索赔程序五步
工程索赔程序五步
工程索赔程序五步，如果发生纠纷可以申请诉讼，这是我们的合法权益，我们可以依法维护自己的利益，很多人或许不清楚它的流程是什么，下面来介绍一下工程索赔程序五步是什么？
工程索赔程序五步1
1、承包商递交索赔意向书
在施工过程中，若发生索赔事件，在该事件发生后索赔时效内，承包商必须以正式函件向监理工程师(或业主)送达索赔意向书，并根据合同约定抄送、报送有关单位。
索赔意向书并不需要附有具体的索赔数额及其证据，只需要就具体的索赔事件向工程师和业主表示的索赔愿望和要求，其通常包括一下四个方面的内容：
(1)事件发生的时间和情况的简单描述;
(2)索赔依据的合同条款和理由;
(3)有关后续资料的提供，包括表明将及时记录并提供事件发展的动态;
(4)对工程成本和工期产生不利影响的严重程度。此处需要注意的是：按照国际惯例索赔有效期间是28天，当然这并非法律的强制性规定，合同双方当事人可以根据自己的意愿自由约定索赔期间，亦可根据的不同的索赔事项确定不同的索赔期间。
2、承包商继续施工，同时准备索赔材料。
3、提交索赔文件。
承包商应在发生索赔事件后，在向监理工程师发出索赔通知后28天内，或在工程师同意的合理时间内，向工程师报送索赔文件，说明索赔数额和索赔依据。索赔文件是承包商向业主索赔的正式书面材料，也是业主审议承包商索赔请求的主要依据，包括索赔信、索赔报告、附件三部分，其中最主要的为索赔报告。(参见文末工程费用索赔报审表)
承包商的索赔可分为工期索赔和费用索赔，一般地，对大型、复杂成应分别编写和报送，对小型工程可合二为一。如果索赔时间具有联系影响性，实务中的一般做法是，承包商的上述报告将被认为是第一次临时详细报告，并每隔28天或按工程师合理要求的时间间隔，提交进一步的临时详细报告，说明索赔的费用额和工期延长期，并提供相应的证明资料。
承包商在索赔事件所产生的影响结束后28天内向工程师发出一份最终详细报告，说明索赔的总额、工期延长的天数和全部的索赔证据。
4、工程师审核索赔文件。
我国《建设工程施工合同》(GF-1999-0201)中规定，工程师收到承包商递交的索赔报告和有关资料后，应在28天内给予答复，或要求承包商进一步补充索赔理由和证据。如果在28天内既未给予答复，也未对承包商作进一步要求的话，则视为承包商提出的该项索赔要求已经认可。
一般情况下，工程师接到承包商的索赔报告后，会立即建立该索赔事件的索赔档案，核查承包商的同期记录，对其随时提出意见或者向承包商提出制作其他相关记录的要求。工程师接到正式的索赔文件后，会根据事实情况以及合同的约定，对索赔文件进行审核，必要时会要求承包商提供进一步的材料及索赔计算依据。
5、工程师作出处理决定。
工程师审核索赔文件后，如认为同时符合以下条件，则会认为索赔成立：(1)与合同对照，该事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或者直接工期损失;(2)该事件造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包商的责任和风险责任;(3)承包商按照合同规定的程序提交了索赔意向通知书和索赔报告。
工程师可与承包商就索赔事项进行协商，不论是否协商一致，工程师均有权在权限范围内作出批准给予补偿的款额和顺延工期的天数，并将《索赔处理决定》发送承包商，并抄送业主。《索赔处理决定》主要内容包括索赔事项、建议给予补偿的金额或延长的`工期，《索赔处理决定》一般附有索赔评价报告。索赔款将计入下月支付工程进度款的支付证书内，顺延的工期加到原合同工期里面去。
工程索赔程序五步2
索赔成立必须同时具备以下四个条件：
1、与合同相比较，已经造成了实际的额外费用或工期损失。
2、造成费用增加或工期损失的原因不是由于承包商的过失。
3、按合同规定，不应由承包商承担的风险。
4、承包商在事件发生后的规定时限内提出了书面索赔的意向通知。
法律依据
中华人民共和国民法典第八百零二条
因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。
中华人民共和国民法典第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
中华人民共和国民法典第八百零四条
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
工程索赔程序五步3
一、工程索赔成立的条件有：
（一）索赔条件
索赔条件,又称干扰事件,是指那些使实际情况与合同规定不符合,最终引起工期和费用变化的各类事件、通常承包商可以索赔的事件有:
1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失、
2、因工程变更(含设计变更,发包人提出的工程变更,监理工程师提出的工程变更,以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成时间和费用的损失、
3、发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加、
4、发包人延期支付期限造成承包人的损失、
5、非承包人的原因导致工程的暂时停工、
6、物价上涨,法规变化及其他、
（二）前提条件
1、与合同对照,事件造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失。
2、造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。
3、承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。
二、索赔所需的证据，关系到索赔的成败，证据不足或没有证据都会导致索赔不成立。
1、索赔证据的基本要求。索赔证据的基本要求包括：真实性、全面性、关联性、及时性。
2、证据的种类。工程索赔审查的证据有：
(1)工地(地盘)会议记录和有关工程的来往信件;
(2)各种施工进度表，包括发包人代表和分包编制的进度表;
(3)施工备忘录(日记)，在施工中发生影响工期和索赔有关的事项，都要及时做好记录。按年月日顺序号存档，以便查找;
(4)做好建筑师和工程师的口头指示记录，及时以书面形式报告建筑师予以承认。将他们的书面指示按年月日顺序编号存档;
(5)工程照片需有专人管理：照片都应标明拍摄的日期，最好购买带有日期的相机。将照片按工程进度整理编排;
(6)收集、记录每天的气象报告和实际气候情况;
(7)整理保存工人和雇员的工资与薪金单据、材料物资购买单据，按年月日编号归档;
(8)完整的工程会计资料，包括工卡，人工分配表、注销工资薪金支票、材购买定货单、收讫发票、收款票据、账目及有关图表、财务信件、经会计师核证的财务决算表等;
(9)所有的合同标书文件、合约图纸、修改增加图纸、计划工程进度表、人工日报表、材料设备进场报表及账单(工程付款单)等需归类保存人档。
施工单位向监理报搅拌站资质用监理表几
施工单位用监理报审表式(2015)表B.0.1施工组织设计/（专项）施工方案报审表工程名称：编号：致：（项目监理机构）我方已完成工程施工组织设计/（专项）施工方案的编制，并按规定已完成相关审批手续，请予以审查。附：□施工组织设计□专项施工方案□施工方案施工项目经理部（盖章）项目经理（签字）年月日审查意见：专业监理工程师（签字）年月日审核意见：项目监理机构（盖章）总监理工程师（签字、加盖执业印章）年月日审批意见（仅对超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项方案）：建设单位（盖章）建设单位代表（签字）年月日填报说明：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。表B.0.2开工报审表项目名称：编号：至：(建设单位)（项目监理机构）我方承担的工程，已完成相关准备工作，具备开工条件，特此申请于年月日开工，请予以审批。附件：证明文件资料施工单位（盖章）项目经理（签字）审核意见的日期：项目监理机构（盖章）总监理工程师（签字、加盖执业印章）年月日审批意见：建设单位（盖章）建设单位代表（签字）日期年月说明：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。表B.0.3复工报审表工程名称：编号：致：（项目监理机构）编号为（工程暂停令）所停工的部位，现已满足复工条件，我方申请于年月日复工，请予以审批。附件：证明文件和材料施工项目经理部（盖章）项目经理（签字）审核意见的日期：项目监理机构（盖章）总监理工程师(签字)年月日审批意见：施工单位(盖章)建设单位代表（签字）年月日填报说明：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。表B.0.4分包单位资格报审表项目名称：编号：致：(项目监理机构)经过调查，我们认为所提议的(分包商)具有承担下列工程的施工/安装的资质和能力，能够保证按照施工合同条款的规定进行本工程的施工/安装。分包后，我们仍将对本工程的施工合同负全部责任。请回顾一下。
分包工程名称(部分)分包数量分包合同总金额附：1.分包单位资质材料2.分包商的业绩材料3.分包单位专职管理人员和特种作业人员的资格证书4.施工单位对分包商的管理制度项目管理部(盖章)项目经理(签名)年月日审查意见：专业监理工程师(签字)年月日审核意见：项目监理机构(盖章)总监理工程师（签字）日期年月填报说明：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。表B.0.5施工控制测量成果报验表项目名称：编号：致：(项目监理机构)我方已完成的施工控制测量，经自检合格，请予以查验。附：1.施工控制测量依据资料2.施工控制测量成果表项目管理部(盖章)项目技术负责人（签字）年月日审查意见：项目监理机构（盖章）专业监理工程师（签字）日期年月说明：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。表B.0.6工程材料/设备/构配件报审表工程名称：编号：致：（项目监理机构）于年月日进场的用于工程部位的，经我方检验合格。现将相关资料报上，请予以审查。附：1。工程材料/设备/部件清单2.质量证明文件3.自检结果施工项目经理部（盖章）项目经理（签字）年月日审查意见：项目监理机构（盖章）专业监理工程师（签字）年月日填报说明：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。表B.0.7报审/验表工程名称：编号：致：（项目监理机构）我方已完成工作，经自检合格，现将有关资料报上，请予以审查/验收。附：□隐蔽工程质量检验资料□检验批质量检验资料□分项工程质量检验资料□施工试验室证明资料□其他施工项目经理部（盖章）项目经理或项目技术负责人（签字）年月日审查、验收意见：项目监理机构（盖章）专业监理工程师（签字）年月日填报说明：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。表B.0.8分部工程报验表项目监理机构(盖章)我方已完成（分部工程），经自检合格，现将有关资料报上，请予以审查、验收。附件：分部工程质量控制资料
施工项目经理部（盖章）项目技术负责人（签字）年月日审查意见：专业监理工程师（签字）年月日验收意见：项目管理部(盖章)总监理工程师（签字）年月日填报说明：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。表B.0.9监理通知回复单工程名称：编号：致：（项目监理机构）我方接到编号为的监理通知后，已按要求完成相关工作，请予以复查。附：需要说明的情况施工项目经理部（盖章）项目经理（签字）年月日复查意见：项目监理机构（盖章）总/专业监理工程师（签字）年月日填报说明：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。表B.0.10单位工程竣工验收报审表工程名称：编号：致：（项目监理机构）我方已按施工合同要求完成工程，经自检合格，现将有关资料报上，请予以验收。附件：1.工程质量验收报告2.工程功能检验资料施工单位（盖章）项目经理（签字）年月日预验收意见：经预验收，该工程合格/不合格，可以/不可以组织正式验收。项目监理机构（盖章）总监理工程师（签字、加盖执业印章）年月日填报说明：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。表B.0.11工程款支付申请表工程名称：编号：致：（项目监理机构）我方已完成工作，按施工合同约定，建设单位应在年月日前支付该项工程款共（大写）（小写：），现将有关资料报上，请予以审核。附件：□已完成工程量报表□工程竣工结算证明材料附件：相应的证明文件施工项目经理部（盖章）项目经理（签字）年、月、年的审计意见：1、经审核施工单位应得款为：2、本期应扣款为：3、本其应付款为：附件：相应支持性文件专业监理工程师(签字)年月日审核意见：项目监理机构（盖章）总监理工程师（签字、加盖执业印章）年月日审批意见：建设单位(盖章)建设单位代表(签字)年月日填报说明：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份；工程结算报审时本表一式四份，项目监理机构、建设单位各一份、施工单位二份。
表B.0.12施工进度计划报审表工程名称：编号：致：（项目监理机构）我方根据施工合同的有关规定，已完成工程施工进度计划的编制，请予以审查。附：□施工总进度计划□阶段性进度计划施工项目经理部（盖章）项目经理（签字）年月日审查意见：专业监理工程师（签字）年月日审核意见：项目监理机构（盖章）总监理工程师（签字）年月日填报说明：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。表B.0.13费用索赔报审表工程名称：编号：致：（建设单位）项目监理机构(盖章)根据施工合同条款，由于的原因，我方申请索赔金额（大写），请予批准。索赔理由：附件：□索赔金额的计算□证明材料施工单位(盖章)项目经理（签字）年月日审核意见：□不同意此项索赔□同意此项索赔，索赔金额为（大写）同意/不同意索赔的理由：附件：□索赔金额的计算项目监理机构（盖章）总监理工程师（签字、加盖执业印章）年月日审批意见：建设单位（盖章）建设单位代表（签字）年月日填报说明：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。表B.0.14工程临时/最终延期报审表工程名称：编号：致：（项目监理机构）根据施工合同（条款），由于的原因，我方申请工程临时/最终延期（日历天），请予批准。附件：1.工程延期依据及工期计算2.证明材料施工项目经理部（盖章）项目经理（签字）年月日审核意见：□同意临时/最终延长工期（日历天）。工程竣工日期从施工合同约定的年月日延迟到年月日。□不同意延长工期，请按约定竣工日期组织施工。项目监理机构（盖章）总监理工程师（签字、加盖执业印章）年月日审批意见：建设单位（盖章）建设单位代表（签字）年月日填报说明：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。表C.0.1工作联系单工程名称：编号：致：变更提出单位(盖章):年月日表C.0.2工程变更单工程名称：编号：致：由于原因，兹提出工程变更，请予以审批。附件：□变更内容
□变更设计图□相关会议纪要□其他变更提出单位(盖章)：负责人(签名)年月日工程数量增/减费用增/减工期变化施工项目经理部（盖章）项目经理（签字）设计单位（盖章）设计负责人（签字）项目监理机构（盖章）总监理工程师（签字）建设单位（盖章）负责人（签字）填报说明：本表一式四份，建设单位、项目监理机构、设计单位、施工单位各一份。表C.0.3索赔意向通知书工程名称：编号：致：根据《建设工程施工合同》（条款）的约定，由于发生了事件，且该事件的发生非我方原因所致。为此，我方向（单位）提出索赔要求。附件：索赔事件资料提出单位（盖章）负责人（签字）年月日D-b1施工组织设计（专项）施工方案报审表工程名称：编号：致：（监理单位）我单位已完成了工程施工组织设计或（专项）施工方案的编制，并按规定完成相关审批手续，请予以审查。附：①施工组织设计□②专项施工方案□③施工方案□施工项目经理部项目经理日期审查意见：专业监理工程师日期审核意见：项目监理机构总监理工程师（签字、加盖职业印章）日期审批意见（仅对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案）：建设单位建设单位代表日期注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。D-b2危险性较大的分部分项工程确认报审表工程名称：编号：致：（监理单位）根据设计文件和施工组织设计（方案），现将我单位确认的下列危险性较大的分部分项工程和需经专家组论证审查的危险性较大的分部分项工程上报，请予以审查。如实际情况发生变化，另将补报调整的危险性较大的分部分项工程清单。危险性较大的分部分项工程名称工程规模/数量部位计划施工日期施工单位项目经理日期审查意见：项目监理机构施工安全监督人员总监理工程师日期注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。专业分包单位是否需要专家组论证审查是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□D-b3施工单位资格报审表工程名称：编号:致：（监理单位）
现将我单位的企业资质和人员资格资料上报，请予以审查。如企业资质和人员资格发生变化，另将补报调整资料。注册资本项目经理姓名专职安全生产管理人员姓名资质类别和等级岗位证书岗位证书安全生产许可证有效期安全生产考核合格证书编号安全生产考核合格证书编号附：①上海市建设工程施工中标通知书□②企业营业执照、资质证书、安全生产许可证□③项目经理岗位证书、安全生产考核合格证书□④专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书□⑤其他：工程项目部管理人员名册施工单位
￥
5.9
百度文库VIP限时优惠现在开通,立享6亿+VIP内容
立即获取
施工单位用监理报审表式(2015)
施工单位用监理报审表式(2015)
表B.0.1施工组织设计/（专项）施工方案报审表工程名称：编号：致：（项目监理机构）
我方已完成工程施工组织设计/（专项）施工方案的编制，并按规定已完成相关审批手续，请予以审查。
附：□施工组织设计
□专项施工方案
□施工方案
第1页
施工项目经理部（盖章）
项目经理（签字）
年月日审查意见：
专业监理工程师（签字）
年月日审核意见：
项目监理机构（盖章）
总监理工程师（签字、加盖执业印章）
年月日审批意见（仅对超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项方案）：建设单位（盖章）
监理现场用表第五版施工方B类表每种表后面都要附什么
江苏省监理现场用表第五版的B类表填写说明如下：
B类表表式说明
B.0.1施工组织设计／施工方案报审表
本表是施工单位向项目监理机构报审施工组织设计或施工方案的用表。施工组织设计包括总包单位和分包单位编制的施工组织设计；施工方案包括两种情况，一是一般的施工方案，二是危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案；危险性较大的分部分项工程又按照建质（2009）87号文的规定，划分为危险性较大的分部分项工程和超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。施工组织设计和危险性较大的分部分工程的安全专项施工方案应由本单位的技术、质量、安全等相关职能部门审查会签，并经单位的技术负责人审批，且签字盖章齐全。对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的安全专项施工方案，应当由施工单位组织召开专家论证会；施工单位应根据论证意见修改完善专项方案，并经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后，方可组织实施。对重点部位、特殊工程，施工单位应按照项目监理机构的要求编制施工方案并报审。分包单位编制的分包工程施工组织设计或（专项）施工方案，均应由施工总承包单位按规定完成相关审批手续后报项目监理机构审核。项目监理机构审批时，先由各专业监理工程师提出审查意见，然后由总监理工程师签署审核意见。
B.0.2工程开工报审表
本表是施工单位按合同约定完成工程开工准备工作，工程现场符合开工条件后，向项目监理机构申请工程开工的用表。分包工程的开工申请手续也由施工总承包单位使用本表办理报批手续。如整个项目为一个施工单位承担，只填报一次；如项目涉及多个单位工程，建设单位分别发包，则每个单位工程开工都应填报一次。项目监理机构应根据工程施工合同的约定和相关开工条件，按照表中的内容检查各项准备工作是否满足开工条件。施工单位各项准备工作满足开工条件的，监理机构可在“施工单位的施工准备工作已满足开工要求”的框内打“√”，有其他审核意见的可在审核意见栏内填写。工程开工日期一般应为工程施工合同中约定的开工日期，如施工单位申报的开工日期与工程施工合同中约定的日期不一致，总监理工程师应与建设单位协商取得一致意见后签署监理审核意见。
B.0.3施工现场质量、安全生产管理体系报审表
本表是施工单位（含由建设单位发包而未纳入施工总承包管理的施工单位）向项目监理机构报审施工现场质量、安全生产管理体系资料的专项用表。项目监理机构应认真审核施工单位的质量、安全生产管理体系，应从施工单位的资质证书、安全生产许可证、项目经理部质量和安全生产管理组织机构、岗位职责分工、质量安全管理制度（如质量检查制度、质量教育培训制度、安全生产责任制度、治安保卫制度、安生生产教育培训制度、质量安全事故处理制度、工程起重机械设备管理制度、重大危险源识别控制制度、安全事故应急救援预案等）、安全文明措施费使用计划、质量安全人员证书（项目经理、项目技术负责人、质检员、专职安全员、特种作业人员资格证等）等方面进行审查。特种作业人员特种作业操作资格证的备案审核应动态管理。安全文明措施费使用计划可用B.5.4《施工单位通用报审表》报审。
B.0.4分包单位资质报审表
本表是施工单位报请项目监理机构对分包单位的资质进行审查的用表。施工单位应提供的报审资料包括：分包单位的营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可文件、专职管理人员（项目经理、质检员、专职安全员等）和特种作业人员的上岗资格证书、进场施工的机械设备情况、企业业绩等有关资料。另还应包括施工总承包单位对分包单位的管理制度等。专业分包单位的“分包单位资质报审表”应经建设单位审批同意。
B.1.1施工试验室报审表
本表是施工单位报请项目监理机构对施工单位在现场设立试验室的情况进行审查的用表。分两种情况：一是某些专业工程要求施工单位必须在施工现场设立试验室的，施工单位应该报审的资料为：企业试验室的资质证书、试验室管理制度、计划在工地现场做试验的项目清单、现场配备的试验人员（附试验人员岗位证书），工地现场配备的试验设备清单和法定计量部门对试验计量设备、器具出具的计量检定证明或校准的证明文件等；二是施工单位在现场设立的混凝土、砂浆试件的标准养护室，应报审的资料为：标准养护室的管理制度及标准养护的保证条件等。
B.1.2施工控制测量成果报审表
本表是施工单位报请项目监理机构对施工控制测量成果及保护措施进行审查的用表。报审的资料应包括：施工单位测量人员的资格证书、测量设备的清单及检定或校准的证明文件；施工平面控制网、高程控制网、临时水准点、规划红线、基点等测量控制依据资料、控制测量成果表及附图，对现场加密的应提供桩位布置图，以及相应的保护措施等。
专业监理工程师应按标准规范有关要求，对控制网布设、测点保护、仪器精度、观测规范、记录清晰等方面进行检查、审核，意见栏应填写是否符合技术规范、设计等的具体要求，重点应进行必要的内业及外业复核，复核资料作为附件留档。
B.1.3工程材料、构配件、设备报审表
本表为施工单位向项目监理机构报验工程用的材料、构配件、设备进场使用的用表。
材料/构配件/设备的清单是指：材料/构配件/设备的名称、型号、规格、数量等。
质量证明文件是指：生产单位提供的合格证、质量证明书、性能检测报告等证明资料。
进口材料/构配件/设备应有商检的证明文件；新材料、新设备应有相应资质机构的技术鉴定文件（鉴定书中注明的产品应用范围、产品质量的企业标准等）。如无证明文件原件，需提供复印件并加盖证明文件提供单位的公章。
自检结果是指：施工单位对所购材料/构配件/设备清单、质量证明资料核对后，对材料/构配件/设备实物及外部观感、质量进行验收核实的自检结果。
建设单位供应的材料/构配件/设备，按施工合同的约定，由施工单位清点、接收和报验。
进口材料/构配件/设备按合同约定，由建设单位、施工单位、供货单位、项目监理机构及其他有关单位进行联合检查，检查情况及结果应形成记录，并由各方代表签字认可。
专业监理工程师应审查施工单位报审资料的有效性和符合情况。对于涉及主体结构安全、
重要使用功能的材料/构配件应采取见证取样复试，视复试结果签发审查意见（特殊情况除外）。
B.1.4工程质量报验表
本表一般为施工单位报请项目监理机构对隐蔽工程、检验批、分项工程和测量放线的质量进行验收的用表。施工单位需经自检合格并附相应工序和部位的质量检查记录表后，向项目监理机构报验。项目监理机构应审核报验资料的有效性，可通过平行检验、旁站、见证和加大巡视频率等方法来验证，并将相关检查（佐证）记录保留存档。当工程质量不符合要求时，应参照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）5.0.6条和5.0.7条执行。凡验收不合格的，不得进入下道工序施工。有分包单位的，分包单位的报验资料应由施工总承包单位验收合格后向项目监理机构报验。
B.1.5混凝土浇筑报审表
本表是某部位混凝土浇筑前的准备工作已就绪，相关的土建、安装工序均已验收合格，在计划浇筑混凝土前向项目监理机构报审用表。项目监理机构应检查将要隐蔽的所有工序报验是否均已验收合格；模板支承是否牢固安全并按施工方案搭设；特殊混凝土的施工方案有否审核通过；使用预拌（商品）混凝土的，施工单位应提前14~45天将预拌（商品）混凝土生产单位的资质、混凝土质量保证资料（混凝土配合比及试配检验报告等）报项目监理机构审核、备案。
B.1.6分部（子分部）工程报验表
本表是施工单位在完成分部(子分部)工程的施工，自检合格并整理完成相应质量控制资料后报送项目监理机构进行分部(子分部)验收的用表。施工单位应提前48小时通知项目监理机构验收。分部（子分部）工程质量验收合格应符合下列条件：
1、分部（子分部）工程所含分项工程的质量均应验收合格。
2、质量控制资料应完整。
3、地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定。
4、观感质量验收应符合要求。
B.2.1工程计量报审表
本表是施工单位报请项目监理机构对已完成的合格工程进行计量审核的用表。除施工合同专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行，施工单位宜每月25日向项目监理机构报送上月20日至本月19日已完成的工程量报审表，并附相关工程变更通知、计算书等证明资料。项目监理机构按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量，不合格工程不予计量。对工程量有异议的，有权要求施工单位提供补充计量资料和共同复核或抽样复测。项目监理机构应在收到《工程计量报审表》的7天内完成审核工作予以回复。
B.2.2费用索赔报审表
本表是施工单位报请项目监理机构审核工程费用索赔事项的用表。项目监理机构应根据施工合同的约定，在与建设单位协商后，签署监理审核意见。证明材料包括：索赔意向书、索赔事项的相关证明材料等。项目监理机构应在收到索赔报告后14天内完成审核并报建设单位。建设单位应在项目监理机构收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由项目监理机构向施工单位出具经建设单位签认的索赔处理结果。
B.2.3工程款支付报审表
本表是施工单位工程预付款、工程进度款、竣工结算款、工程变更费用、索赔费用的支付申请。工程进度款除施工合同专用合同条款另有约定外，按月结算，进度款申请表应包括下列内容：
1、截至本次付款周期已完成工作对应的金额。
2、应增加和扣减的变更金额。
3、约定应支付的预付款和扣减的返还预付款。
4、约定应扣减的质量保证金。
5、应增加和扣减的索赔金额。
6、对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度款中支付或扣除的金额。
7、根据施工合同约定应增加和扣减的其他金额。
项目监理机构应按施工合同的约定计算施工单位应得款项，扣除应扣款，确定应付款金额，在收到进度款支付报审表及相关资料后的7天内完成审核工作并报建设单位。建设单位应在监理机构收到进度付款报审表或有关付款申请的进一步证明材料后的14天内，完成审批工作并由项目监理机构签发进度款支付证书。
B.3.1施工进度报审表
本表是施工单位向项目监理机构报审工程总进度计划、月进度计划和其他阶段性进度计划及相关措施的用表。项目监理机构应按表中所列附件内容，要求施工单位提交有关资料，如材料设备供应计划、劳动力使用计划、施工机械使用计划等。项目监理机构应审查下列基本内容：
1、施工进度计划应符合施工合同中约定的工期。
2、施工进度计划中主要施工项目无遗漏，应满足分批投入试运、分批动用的需要，阶段性施工进度计划应满足总进度控制目标的要求。
3、施工顺序的安排符合施工工艺要求。
4、施工人员、工程材料、施工机械等资源供应计划应满足施工进度计划的需要。
5、施工进度计划应符合建设单位提供的资金、施工图纸、施工场地、物资等施工条件。施工单位应按施工合同约定的日期（一般提前7天），将总进度计划向项目监理机构报审，项目监理机构应按合同约定的时间（开工前7天）予以确认或提出修改意见。
B.3.2工程临时/最终延期报审表
本表是施工单位依据施工合同约定，发生非施工单位原因造成的持续性影响工期事件时向项目监理机构就临时延长合同工期、最终延长合同工期提出申请的用表。造成工程延期的非施工单位原因有：
1、建设单位未能按施工合同约定提供图纸或提供的图纸不符合合同约定。
2、建设单位提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏。
3、建设单位未能按施工合同规定提供施工场地、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件。
4、建设单位未能在计划开工日期之日起7天内批复开工报审或下达开工通知。
5、建设单位未能按施工合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款。
6、项目监理机构未按合同约定发出指示、核准等文件。
7、发生不可抗力事件。
8、施工合同专用合同条款中约定的其他情形。
施工单位在报审时应附工程延期的依据、工期计算、申请延长竣工日期的证明资料。项目监理机构应按照有关标准规范的规定和施工合同的约定，对报审表进行审查，并与建设单位、施工单位协商后提出工程延长工期天数的审核意见，报建设单位审批。如不同意延期的，应说明理由。施工单位须在施工合同约定的期限内提出工程延期的申请，项目监理机构、建设单位亦应在施工合同约定的期限内予以回复审核、提出审批意见。
B.4.1施工起重机械设备安装/使用/拆卸报审表：
本表是施工单位向项目监理机构报审用于本工程施工起重机械设备（塔吊、附墙电梯、整体提升式脚手架、滑模等自升式架设设施等）安装/使用/拆卸的专项用表。按原建设部《关于落实工程安全生产监理责任的若干意见》（建市[2006]248号）和《建筑起重机械安全监督管理规定》（建设部166号令）中的有关规定，要求监理单位加强核查工程起重机械设备、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施的验收手续，核查设备的合格证，核查专业安装、拆卸单位的资质和人员的资格，审核设备安装、拆卸方案，核查第三方专业检测单位的资质、检测人员的资格和检测报告，核查由施工单位、安装单位、设备租赁单位、检测单位参加并签字盖章的验收合格证明，核查政府有关部门同意登记备案的证明，审查工程起重机械设备操作和维护保养制度，核查设备操作人员的上岗资格等。施工单位在施工起重机械设备安装前、安装完毕启用前、使用结束拆卸前三个时段应分别进行报审。施工单位每次报审应附本表中所列的附件资料，项目监理机构应对所附资料进行核实、审查和备案。
B.5.1监理通知回复单（类）
本表是施工单位在收到“A.0.10监理通知单”后，根据通知要求在规定时间内完成相关工作，自查符合要求后报请项目监理机构进行复查的用表。项目监理机构应及时核查、记录并签署复查意见。
B.5.2工程复工报审表
本表是工程暂停后，当停工原因消失，施工单位准备恢复施工，向项目监理机构申请复工的用表。项目监理机构应及时予以核查、评估，提出审核意见报建设单位审批。
B.5.3单位工程竣工验收报审表
本表是施工单位已按施工合同约定，完成设计文件所要求的施工内容，自检符合竣工验收条件后，向项目监理机构和建设单位提出竣工验收申请的用表。工程具备以下条件的，施工单位可以申请竣工验收：
1、除建设单位同意的甩项工作和缺陷修补工作外，施工合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验，试运行以及检验均已完成，并符合施工合同要求。
2、已按施工合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划。
3、已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。
项目监理机构收到单位工程竣工验收报审表后，应及时组织相关参建单位进行工程竣工预验收。存在问题的，应要求施工单位及时整改；合格的，总监理工程师应在收到本报审表后14天内签认单位工程竣工验收报审表，报请建设单位组织竣工验收，或要求施工单位整改后重新报审。
B.5.4施工单位通用报审表
本表是施工单位向项目监理机构报审B类表中其他表式所未能包括的事项的用表。
谁有辽宁省建筑工程施工资料表格填写范例，最好是excel表格
第一章通用表格填表实例
第一节工程资料的管理要求
第二节基建文件用表
（表A6-7）建设工程概况（建筑工程类）
第三节监理资料用表
一、监理工作记录
(表B2-1)工程技术文件报审表
(表B2-2)施工测量放线报验表
(表B2-3)施工进度计划报审表
(表B2-4)工程物资进场报验表
(表B2-5)工程动工报审表
(表B2-6)分包单位资质报审表
(表B2-7)分项/分部工程施工报验表
(表B2-8)（三）月工、料、机动态表
(表B2-9)工程复工报审表
(表B2-10)（四）月工程进度款报审表
(表B2-11)工程变更费用报审表
(表B2-12)费用索赔申请表
(表B2-13)工程款支付申请表
(表B2-14)工程延期申请表
(表B2-15)监理通知回复单
(表B2-16)监理通知
(表B2-17)监理抽检记录
(表B2-18)不合格项处置记录
(表B2-19)工程暂停令
(表B2-20)工程延期审批表
(表B2-21)费用索赔审批表
(表B2-22)工程款支付证书
(表B2-23)旁站监理记录
二、竣工验收资料
(表B3-1)单位工程竣工预验收报验表
(表B3-2)竣工移交证书
三、其他资料
(表B4-1)工作联系单
(表B4-2)工程变更单
第四节施工资料用表
一、工程管理资料
（表C0-1）工程概况表
（表C0-2）建设工程质量事故调（勘）查记录
（表C0-3）建筑工程质量事故报告书
二、施工管理资料
（表C1-1）施工现场质量管理检查记录
（表C1-2）施工日志
三、施工技术资料
（表C2-1）技术交底记录
（表C2-2）图纸会审记录
（表C2-3）设计变更通知单
（表C2-4）工程洽商记录
四、施工测量记录
(表C3-1)工程定位测量记录
水准原始记录
(表C3-2)基槽验线记录
(表C3-3)楼层平面放线记录
(表C3-4)楼层标高抄测记录
(表C3-5)建筑物垂直度、标高测量记录
五、施工物资资料
(表C4-1)材料、构配件进场检验记录
(表C4-2)材料试验报告（通用）
(表C4-3)设备开箱检验记录
(表C4-4)设备及管道附件试验记录
(表C4-5)半成品钢筋出厂合格证
(表C4-6)预制混凝土构件出厂合格证
(表C4-7)钢构件出厂合格证
(表C4-8)预拌混凝土出厂合格证
(表C4-9)钢材试验报告
(表C4-10)水泥试验报告
(表C4-11)砂试验报告
(表C4-12)碎（卵）石试验报告
(表C4-13)混凝土外加剂试验报告
(表C4-14)混凝土掺合料试验报告
(表C4-15)防水涂料试验报告
(表C4-16)防水卷材试验报告
(表C4-17)砖（砌块）试验报告
(表C4-18)轻集料试验报告
(表C4-19)电梯设备开箱检验记录
六、施工记录
(表C5-1)隐蔽工程检查记录
(表C5-2)预检记录
(表C5-3)施工检查记录（通用）
(表C5-4)交接检查记录
(表C5-5)地基验槽检查记录
(表C5-6)地基处理记录
(表C5-7)地基钎探记录
(表C5-8)混凝土浇灌申请书
(表C5-9)预拌混凝土运输单（正、副本）
(表C5-10)混凝土开盘鉴定
(表C5-11)混凝土拆模申请单
(表C5-12)混凝土搅拌测温记录
(表C5-13)混凝土养护测温记录
(表C5-14)大体积混凝土养护测温记录
(表C5-15)构件吊装记录
(表C5-16)焊接材料烘焙记录
(表C5-17)地下工程防水效果检查记录
(表C5-18)防水工程试水检查记录
(表C5-19)通风（烟）道、垃圾道检查记录
(表C5-20)预应力筋张拉记录（一）
(表C5-21)预应力筋张拉记录（二）
(表C5-22)有粘结预应力结构灌浆记录
(表C5-23)电梯承重梁、起重吊环埋设隐蔽工程检查记录
(表C5-24)电梯钢丝绳头灌注隐蔽工程检查记录
(表C5-25)电梯导轨、层门的支架、螺栓埋设隐蔽工程检查记录
(表C5-26)电梯电气装置安装检查记录（一）
(表C5-26)电梯电气装置安装检查记录（二）
(表C5-26)电梯电气装置安装检查记录（三）
(表C5-27)电梯机房、井道预检记录
(表C5-28)自动扶梯、自动人行道安装与土建交接预检记录
(表C5-29)自动扶梯、自动人行道的相邻区域检查记录
(表C5-30)自动扶梯、自动人行道的电气装置检查记录（一）
(表C5-30)自动扶梯、自动人行道的电气装置检查记录（二）
(表C5-31)自动扶梯、自动人行道整机安装质量检查记录
工伤索赔申请书怎么写
工伤索赔申请书
申请人：XXX，男，汉族，X年X月X日出生
身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX
工作单位：XXXXXX
住址：XXXXXXXX
电话：XXXXXXXXXX
被申请人：XXX
地址：XXXXXXXX
法定代表人：XXX
电话：XXXXXXXXXX
仲裁请求：
裁决被申请人支付工伤待遇共计X元。工伤鉴定申请人为X级伤残，平均工资为X元/月，申请人住院X天，停工留薪X月，XXXX年XX月XX日入职至XXXX年XX月XX日受伤，所以工伤赔偿具体计算如下：
1、工伤鉴定费用为：XXXX元
2、一次性伤残补助金为：X月*X元/月=X元
3、一次性就业补助金为：X月*X元/月=X元
4、一次性伤残补助金为：X月*X元/月=X元
5、住院伙食补助为：X天*X元/天=X元
6、住院护理费为：X天*X元/天=X元
7、停工留薪为：X月*X元/月=X元
8、交通费：XXXX元
9、住宿费：XXXX元
10、经济补偿金为：X月*X元/月=X元
事实与理由：
XXXX年XX月XX日XX分左右，员工XX在XX工作时，不慎XXXXXXXX。当天送入XXXXX医院进行救治，XXXX年XX月XX日办理了，共住院XX天。出院诊断为：XXXXXXXX。
XXXX年XX月XX日长沙市人力资源和社会保障局认定申请人受伤为工伤。
XXXX年XX月XX日长沙市劳动能力鉴定委员会鉴定申请人工伤级别为玖级伤残。
综上所述，申请人因工受伤，依法应享受工伤的相关待遇，请贵劳动仲裁委员会支持申请人的请求。
此致
XX市劳动仲裁委员会
申请人：
XXXX年XX月XX日
扩展资料：
申请工伤要带的资料：
1、 由工伤职工所在单位填写《劳动鉴定申请表》，申请劳动鉴定。特殊情况下，职工可直接申请;
2、 提供历次病、伤、残医院治疗的原始病历，属因工伤残的，需持工伤事故调查报告及有关材料;属职业病的，需持卫生部门授权的职业病防治所(院)提供的诊断资料;属精神病的，需持精神病院的诊断资料;其它情况的，需持有说服力的证明等报劳动鉴定委员会;
3、 劳动鉴定委员会应认真审定申请及附件材料，对资料不全或情况不明的不予受理;
4、 对符合条件的，统一安排鉴定，并把鉴定的时间、地点、人员提前通知企业及有关人员;
5、 劳动鉴定委员会应当委托符合条件的医疗卫生机构或者聘请有鉴定资格的医生组成专家组对被鉴定人员进行丧失劳动能力的医学诊断;
6、 专家组对伤残、病残职工的状况，写出定性、定量的诊断意见，由劳动鉴定委员会确定伤病或伤残等级，并发给等级证明书。劳动鉴定委员会应将鉴定结果及时通知企业和被鉴定的职工;
7、 职工对劳动鉴定委员会作出的鉴定结论不服的，可以向当地劳动鉴定委员会办公室申请复查;对复查结论不服的，可以向上一级劳动鉴定委员会申请重新鉴定。复查鉴定最终结论由省级劳动鉴定机构作出。
工伤职工及其家属因申报工伤与用人单位发生争议的，按照劳动争议的有关规定办理;与劳动行政部门或工伤保险经办机构发生争议的，按照行政复议和行政诉讼的有关法律、法规办理。
参考资料来源：百度百科-工伤赔偿标准
