各位老铁们好，相信很多人对技术支持合同模板都不是特别的了解，因此呢，今天就来为大家分享下关于技术支持合同模板怎么写以及技术支持合同模板图片的问题知识，还望可以帮助大家，解决大家的一些困惑，下面一起来看看吧！
技术开发合同范本
合同编号：_________________
签订日期：____________________________
签订地点：____________________________
项目名称：________________________项目
委托方：______________________(甲方)
承接方：_________科技有限公司(乙方)
为充分利用Internet商业效用，开展电子商务活动，____________(甲方)委托_____________科技有限公司(以下简称乙方)设计开发____________工程，双方本着公平友好的原则，签订本合同，以兹信用。
一、合同内容和技术要求
1、合同内容：
合同内容为____________项目。
包括：网站规划、系统设计文档、网页设计、技术培训与支持。
2、技术要求：
乙方应该采用目前流行和先进的技术设计开发整个____________项目，各项功能的实现程度和性能指标应该达到现阶段的先进水平，并具有安全性、规范性、灵活性及可扩展性。
二、合同价款与工期
1、合同价款：
合同总价为：人民币____________元整(RMB)。
2、工程工期：
工程开工之日起____________个工作日内，甲乙双方共同完成____________开发项目。
网站建设完成后的____________个工作日内，在互联网上试运行，确认系统结构设计完成和内容无误后。甲方依本合同所规定的原则进行验收。
工程验收后，在网络运行过程中，甲方若有新的需求，甲乙双方协商解决。
三、甲方责任
1、甲方需对网上内容提出具体要求，若在所规定的时间甲方不能够及时确认开发设计的内容，所造成的项目进度的延误，乙方不负任何责任。
2、甲方需要为乙方工作人员了解具体业务提供详细的文字、图片等资料。
3、甲方应从合同签署之日起，按本合同中所规定的付款方式，按时足额向乙方支付相应的费用，如甲方在没有合理的理由的情况下，延误或拒绝支付乙方相应费用，乙方有权单方终止合同的履行。
四、乙方责任
1、根据甲方的要求，乙方成立该项目的专门工作队伍，承担甲方项目开发与运作。在技术上具有先进性、主流性，各项工作具有规范性。
2、乙方应严格按照双方确定的设计方案完成网站建设工作，并及时如实向甲方通报工程进度。乙方应在项目的进行中提供给甲方有关网站建设的所需资料，及准备工作所需的相关文档和必要的行业知识指导。
3、在方案实施过程中，甲方提出修改意见，双方友好协商解决后，对内容进行修改。
五、版权、源代码及商业机密
1、乙方为甲方开发的网站的原代码的所有权归甲方所有。
2、乙方必须为甲方严守商业机密，不得将该工程设计和数据转用于第三方。
3、乙方保留本合同涉及软件、数据库的使用权及修改权。
六、技术培训与售后服务
1、乙方有关人员针对网站建设的相关内容进行简单技术指导。
2、工程验收合格之日起提供售后技术支持与服务，期限为1年。
3、乙方的工作日内，若甲方的网站出现故障时，甲方需提供给乙方必要的管理授权，乙方确保在获得甲方管理授权后的24小时内解决问题。
七、工程验收
1、网站设计开发调试完成后，乙方向甲方提出验收申请，甲方组织有关人员验收。若有争议，双方友好协商解决。若由于甲方人员不齐或工作安排冲突等原因，使系统验收不能在3个工作日内完成，应视为验收合格。
2、验收过程中，若双方意见分歧，双方友好协商解决。
八、付款方式
1、合同签署之日，甲方向乙方支付网页开发预付费用，计人民币____________元整(RMB)。
2、项目验收之日，甲方向乙方支付网页开发尾款费用，计人民币____________元整(RMB)。
九、违约责任
1、在合同有效期内，因不可抗力而造成一方不能履行合同规定的责任和义务，不视为____________违约。不可抗力系指：战争、火灾、水灾、地震、台风及其他不可预见并且对其发生和后果不能防止或避免的事故。
2、甲方应按照合同规定及时足额向乙方支付相应的网站开发费用，逾期支付，每迟付一日，违约金为合同总价款的____________%。
3、乙方应保证按照合同规定的进度将系统通过验收并交付使用，若逾期交付，每迟交付一日的违约金为合同总价款的____________%。如延迟交付超过____________日，甲方有权单方解除合同。
十、合同所涉及的服务及款项(货币单位：RMB)
服务内容数量金额备注
首页__________________________________________
普通页________________________________________
新闻发布系统________________________________
解决方案发布__________________________________
产品发布系统________________________________
应用实例发布__________________________________
BBS论坛_______________________________________
页面加锁功能__________________________________
合计__________________________________________
十一、其他
1、在系统设计开发过程中若系统方案有任何变动，应以备忘录的形式由双方的主管人员或授权人员签字确认。
2、甲方明确承诺对本合同的价款保密。
3、对本合同条款未尽事宜，合同双方应本着友好合作原则，协商解决。
4、本合同自签定之日起生效。本合同一式贰份，双方各持壹份。
甲方：_______________乙方：______________
地址：______________地址：______________
代表：______________代表：______________
电话：______________电话：______________
_____年_____月_____日_____年____月_____日
盖章：_________
如何设计合同格式模板？
正文：
专业建设工程设计合同
专业建设工程设计合同
工程名称：______________________
工程地点：______________________
合同编号：______________________
（由设计人编填）
设计证书等级：__________________
发包人：________________________
设计人：________________________
签订日期：______________________
中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局监制
二000年三月
发包人：____________________________________________________________
设计人：____________________________________________________________
发包人委托设计人承担_________________工程设计，工程地点为____________，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。
第一条 本合同签订依据
1．1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1．2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1．3 建设工程批准文件。
第二条 设计依据
2．1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件
2．2 发包人提交的基础资料
2．3 设计人采用的主要技术标准是：____________________________
第三条 合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：
3．1 合同书
3．2 中标函（文件）
3．3 发包人要求及委托书
3．4 投标书
第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）_________________________________
第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间______________________________
第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间_______________________________
第七条 费用
7．1 双方商定，本合同的设计费为_____________万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。
7．2 如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。
第八条 支付方式
8．1 本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的20％，计___________万元作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。
8．2 设计人提交____________设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的30％，计____________万元；之后，发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设计费的50％，计_____________万元，施工图完成后，发包工结清设计费，不留尾款。
8．3 双方委托银行代付代收有关费用。
第九条 双方责任
9．1 发包人责任
9．1 发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
9．1．2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。
在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。
9．1．3 在合同履行期间，发包人要求终止或解除全同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
9．1．4 发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。
9．1．5 发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。
9．1．6 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。
9．1．7 发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。
9．1．8 设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地产标准图由发包人负责解决。
9．1．9 承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公等费用）。
9．2 设计人责任
9．2．1 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9．1．1、9．1．2、9．1．4、9．1．5
规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。
9．2．2 设计合理使用年限为______________________年。
9．2．3 负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。
9．2．4 设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的__________％。
9．2．5 由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
9．2．6 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。
9．2．7 设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目
开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。
第十条 保密
双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条 仲裁
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第________种方式解决：
（一）提交__________________仲裁委员会仲裁；
（二）依法向人民法院起诉。
第十二条 合同生效及其他
12．1 发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。
12．2 设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。
12．3 本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。
12．4 发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。
12．5 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。
12．6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
12．7 本合同双方签字盖章即生效，一式_________份，发包人___________份，设计人__________份。
12．8 本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
12．9 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
12．10 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
发包人名称：__________________ 设计人名称：________________
（盖章） （盖章）
法定代表人：（签字）__________法定代表人：（签字）________
委托代理人：（签字）__________委托代理人：（签字）________
项目经理：（签字）____________项目经理：（签字）__________
住所：________________________住所：______________________
邮政编码：____________________邮政编码：__________________
电话：________________________ 电话：______________________
传真：________________________ 传真：______________________
开户银行：____________________ 开户银行：__________________
银行帐号：____________________银行帐号：__________________
建设行政主管部门备案：________鉴证意见：__________________
（盖章） （盖章）
备案号：______________________经办人：____________________
备案日期：_______年____月____日 鉴证日期：____年____月____日
技术服务协议书
在发展不断提速的社会中，协议在生活中的使用越来越广泛，协议对双方的事务履行起到积极作用。到底应如何拟定协议呢？下面是我为大家收集的技术服务协议书6篇，仅供参考，大家一起来看看吧。
技术服务协议书篇1
甲方：
通讯地址：
联系电话：
乙方：
通讯地址：
联系电话：
基于乙方拥有餐饮领域的经营管理优势，甲方已经考察了乙方，对乙方的优势有充分的了解。甲乙双方根据国家相关法律法规的规定，就合作经营等相关事宜，经充分协商决定合作经营餐饮项目，并约定遵守以下全部内容：
一、甲方在_______省_______市_______路拥有_______平方米餐饮的经营场地（具体的面积以房产权证书、租赁合同等文件注明的面积为准，相关权证、租赁合同的复印件）。
二、协议签订后甲方一次性向乙方支付技术合作费用共计人民币________元（大写：_______）。
三、甲乙双方合作期限_______年，自_____年_____月_____日起，至_____年_____月_____日止。
四、乙方提供的技术支持内容包括：
1、按照甲方要求配备厨师队伍，并保证厨师队伍的相对稳定及出品能力及素质达到所在区域同类型餐饮的水平。
2、乙方委派的厨师队伍需与甲方另行签订厨师管理合同。
3、乙方委派厨政人员负责餐饮店菜品的定位、开发及制作过程的规范化、科学化、制度化及菜品设计出具电子版的文字菜谱（由甲方负责制作客用菜谱）。
4、乙方按照甲方要求进行设计，并签订设计合同。
5、乙方负责餐厅经营的制定和市场定位。
6、乙方负责餐厅服务的规范化、制度化建设。
7、乙方负责餐厅员工的技能培训（为期7天）。
8、乙方为甲方提供筹建计划、物资计划、营销体系、印刷品的设计、标识标牌、开业吊牌的设计、开业策划方案。
9、乙方为甲方提供后期的经营咨询及分析，并根据需要定期进行督导。
10、乙方为甲方定期提供新菜的开发，每个月不少于______道新菜，并根据季节需要提供美食节的方案。
11、如甲方另行开设分店，甲方可以免费使用乙方提供的模式和制度，但如需针对分店委派厨师队伍及培训，需另行商定管理费用。
12、无论什么原因导致本协议终止时，甲方必须无条件结清乙方委派的所有人员工资及押金。
五、执行本协议过程发生争议时，由当事人双方协商解决。协商不成，由甲乙双方向________人民法院起诉。
六、本协议自双方签字之日起成立、生效。未尽事宜，由双方协商解决。
七、协议正本一式_____份，甲乙各执_____份，具有同等法律效力。
甲方（签字或盖章）：
签订日期：_____年_____月_____日
签订地点：
乙方（签字或盖章）：
签订日期：_____年_____月_____日
签订地点：
技术服务协议书篇2
委托方（以下称甲方）：
服务方（以下称乙方）：黄石市建筑施工安全技术服务站
本着自愿委托的原则，经甲、乙双方协商，就甲方承建的工程项目提供安全技术服务相关事宜，订立本协议。
一、甲方的义务
1、甲方为乙方提供所承建工程项目的基本概况、安全施工组织设计及相关资料。
2、甲方施工现场负责人、安全管理人员的姓名、联系方式等相关资料。
3、乙方人员提供现场服务时，甲方应派员协助乙方工作。
二、乙方的主要义务
1、严格按照合同约定的服务方式进行服务，促进安全生产、文明施工。
2、依照甲方有关安全技术要求完成服务工作。
三、乙方的服务内容
1、指导施工企业完善安全施工组织设计中的安全技术措施或安全专项施工方案。
2、按规定对企业编制的基坑支护与降水、土方开挖、起重吊装、模板、脚手架、施工用电等危险性较大的分部分项工程专项安全施工方案进行论证。
3、对极易造成高处坠落、深基坑坍塌等事故工程的安全专项施工方案组织专家进行论证及现场指导服务。
4、为施工企业提供工程开工前的安全技术咨询、指导和服务。
四、乙方的服务方式
1、根据甲方要求乙方对甲方施工现场安全生产、文明施工等提供技术服务。
2、除法定节假日外，全年提供服务，每月不少于2次。
3、甲方如遇重大活动或紧急情况时，乙方可应甲方要求，及时安排工程师到达施工现场，协助工作，并提供技术支持、咨询等方面的服务。
五、服务费计算标准及支付方式
1、乙方对甲方承建的工程项目提供技术服务，服务期限以该工程施工合同约定的开竣工期限为准。甲方应按建安工程量的1.5‰支付给乙方安全技术服务费。
2、乙方在办理施工许可手续前按规定将技术服务费缴存指定银行帐户。
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。两份文本具有同等效力。
甲方：乙方：
代表签字:代表签字:
年月日年月日
技术服务协议书篇3
甲方(委托方)：
乙方(被委托方)：
签订日期：
双方经平等协商一致签订本合同，以确认各方权利与义务并共同遵守。
一、甲方委托乙方服务事项
甲方因融资10万元事宜，委托乙方就融资方式、对象选择、操作办法、风险防范措施等事宜，委托乙方提供技术服务。
技术服务费总价为：10万元。
二、乙方服务内容
1、帮助甲方联系或者寻找适合甲方融资需求的对象;
2、对甲方拟进行的融资方案进行可行性论证;
3、帮助或者代理甲方与潜在的融资对象进行初步的商业谈判或者协商;
4、根据融资意向双方的具体情况，为甲方拟定融资参考方案;
5、帮助或者指导甲方准备融资方案执行过程中所需的基本资料。
三、咨询服务费
就乙方提供的咨询服务，甲方向乙方支付的报酬为：甲方按实际取得融资额的50%向乙方支付服务费。服务费在融资通过审批并取得前一次性向乙方支付。
四、乙方服务期限
乙方收取甲方按本合同约定支付的服务费后，为甲方提供的服务至以下条件之一出现时止：
⑴甲方与合作对方实现成功合作，即甲方与合作对方主要合作合同签订;
⑵甲方以书面形式通知乙方放弃融资计划;
⑶甲方已经实际失去融资条件;
⑷甲方三次以上放弃与乙方联系的客户进行实质性谈判。
五、保密
为履行本合同，甲方向乙方提供的融资信息、关于主体与资信情况的信息，经甲方特别明示为保密信息的，乙方应承担保密责任，未经甲方书面许可不得擅自向第三人提供或者泄露，但为履行本合同所必需的除外。
六、风险承担
1、乙方为履行本合同向甲方提供的所有信息、资料、方案与措施等均供甲方参考，对甲方使用后可能产生的风险不承担任何责任。
2、乙方对帮助或者指导甲方所取得的合作对方的调查资料的真实性，对合作对象资信状况与承担责任的能力不作任何保证。
3、乙方对所提供咨询服务是否能使甲方实现拟融资目的不作任何保证，甲方支付费用后，不得以任何理由要求乙方全部或者部分返还。
4、对甲方与合作对方之间的合作合同的履行，乙方不承担任何责任。
七、违约责任
1、甲方逾期支付费用的，乙方有权在收到费用前暂停履行本合同约定义务。
2、甲方逾期支付服务费的，应按逾期支付金额每日千分之二向乙方支付违约金。
3、乙方收到甲方费用后拒不提供本合同约定服务的，应全额退还甲方已支付服务费。
八、争议解决方式
因履行本合同发生争议双方不能协商解决时，任何一方认为需通过诉讼方式解决的，由乙方所在地人民法院管辖。
九、其他
1、对本合同的修改需以书面方式进行，并且签名代表人及印章应与本合同签名与印章相符。
2、本合同一式贰份，双方可执一份具有同等法律效力。
3、本合同经双方签章生效。本合同签订于20xx年10月10日
甲方(章)：
日期：
乙方(章)：
日期：
技术服务协议书篇4
甲方：
乙方：
1、甲乙双方合作项目为；
2、本协议书自甲乙双方签字盖章之日起生效，至甲方与上述地区企业业主签订的所有合同履行完毕并甲乙双方结清账款后终止。
3、根据本协议规定，乙方协助甲方与上述地区企业客户签订销售合同后，甲方向乙方支付中标合同价的5%技术服务费。
4、乙方服务的工作内容是前期市场开发、后期的订单及回款跟踪；
5、乙方承诺在招标过程中维护甲方的利益；
6、甲方支付的费用，乙方须于甲方每次付款前十个工作日向甲方提供相应金额的发票；
7、甲方将以支票或电汇的方式支付，电汇将汇于乙方所在公司所开立的银行账号；
8、乙方逾期不实施计划，甲方有权终止协议，乙方需返还甲方已付款项；
9、如有一方违反本协议的有关规定，若违约行为发生在甲方与本项目业主未成功签订合同前，违约方需按本项目投标报价总额的10%向守约方支付违约金；若违约行为发生在甲方与本项目业主成功签订合同后，违约方需按本项目合同成功签约总额的10%向守约方支付违约金；
10、甲乙双方保证，任何一方都不向第三方泄露有关产品销售的商务、技术内容，同时双方保证也不向第三方泄露本合同规定的相关内容；
11、未尽事宜，双方本着谅解合作的态度，共同协商解决；
12、本协议一式二份，双方各执一份，经双方盖章并双方代表签字后生效。
甲方：
法人代表或授权代表：
日期：
乙方：
法人代表或授权代表：
日期：
技术服务协议书篇5
在＿＿＿注册成立的＿＿＿公司（以下简称甲方）和中国＿＿＿公司（以下简称）、于＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日签订本技术服务合同：
第一条
1．应甲方邀请，乙方同意派遣＿＿＿名工程师组成的中国技术服务组。于＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日赴＿＿＿（甲方国名）的.＿＿＿（市）（或某工地）；
2．在＿＿＿（甲方国名），受甲方邀请的乙方中国技术服务人员应有准备，并且愿意同＿＿＿甲方的＿＿＿公司共同工作。
第二条
乙方人员在＿＿＿（甲方国名）期间，应服从甲方国家的法律，受甲方的管理规章制度约束。
第三条
1．（1）甲方负责向乙方人员支付乙方提出的每个每月＿＿＿（币别）的免税技术服务费。
（2）上述免税技术服务费的＿＿＿%应以美元（或英镑）支付。
（3）本条（1）款提及的技术服务费自乙方人员到达＿＿＿（甲方国名）之日起开始计算。
2．（1）在甲方服务期间，乙主人员在工作或业余的全部时间内，应保证行为端正。
（2）甲方对乙方人员在甲方服务期间的犯罪行为不承担责任。
第四条
甲方负担乙方人员往返中国和＿＿＿（甲方国名）的国际旅费和第人不超过20公斤的超重行李费，并负责安排机票。
第五条
1．第三条（1）款中所提的技
技术服务费的＿＿＿%应以＿＿＿币（即甲方的国币）支付给在＿＿＿的中国技术服务组，其余＿＿＿%应由甲方按银行当日公布的况率折成美元（或英镑）。
2．所折成的美元（或英镑）应电汇＿＿＿（如伦敦）中国银行转汇北京（或其它中国城市）中国银行营业部＿＿＿公司（即乙方公司）＿＿＿号帐户。
3．甲方应以书面形式将汇款情况通知中国驻甲方国大使馆经参处。
第六条
甲、忆双方执行合同期间，甲方同意：
1．为乙方技术服务组人员免费提供设备齐全的住宿；
2．为乙方技术服务组人员免费提供交通工具；
3．免费提供乙方必要的充分的劳保用品；
4．为乙方技术人员免费提供人寿保险；
5．为乙技术服务人员免费提供足够的办公设施和用品；
6．在指定的医院或诊所为技术服务组人员提供免费医疗，但不包括镶牙、配镜和性病的治疗。
7．乙方技术服务组人员因公出差，应按照甲方人员待遇，发给出差补助费，以＿＿＿币（甲方国币）支付给乙方技术服务。
第七条
合同期间，乙方技术人员享受中＿＿＿（甲方国名）两国的全部公共假日。
第八条
1．乙方人员第年享受三十天的休假，工资照发（从开始工作之日起算起工作十一个月，第十二个月为休假）。休假期
间工资应全部以美无（或英镑）支付。
2．乙方技术人员每年应得＿＿＿元（甲方国币）的奖金，奖金的＿＿＿%以美元（或英镑）支付。
3．在甲方服务期间，甲方为乙方技术人员回国休假提供往返经济舱机票。
第九条
在合同期间内，乙技术人员由于家庭不幸和/或其它原因，可请紧急事假十天。
1．准予乙方人员事假时，甲方不负责：
（1）乙方事假人员旅费；
（2）本合同第三条1（1）款中所规定的技术服务费；
（3）因乙方人员事假期满后不能返回＿＿＿（甲方国名）而换人时所需费用。
3．（1）在合同期间内，由于甲方或所在国原因，致使乙方人员不能工作时，甲方同意：向乙技术人员支付双方同意的技术服务费（见第三条1（1）款）；
（2）因甲方原因终止合同、甲方违反合同或阻挠合同履行时，甲方同意：
a、按合同规定费用，向乙方人员支付三个月的技术服务费（见第三条1（1）款）：
b、执行本合同第四条的规定。
第十条
1．乙方技术人员因身体不好或工伤，在两个月内不能痊俞时，乙方同意：
（1）从中国另行派人替换上述人员；
（2）承担替换人员从中国到＿＿＿（甲方国名）的旅费。
（3）甲方同意承担因病或工伤返回中国人员因工伤致残或死亡，甲方同意：
2、在合同期间内，技术服务组人员工伤致残或死亡，甲方同意：
（1）处理事故，工伤或死亡的一切善后事宜；
（2）负担所产生的费用；
（3）按＿＿＿（甲方国名）现行的工人补偿法向死者伤残者支付抚恤金和/或补偿费。
第十一条
本合同未尺事宜，由双方通过友好协商解决。
双方对本合同的解释如有不同意见，发生分歧和争执，或由本合同产后或与本合同有关的其它事项，应根据＿＿＿（甲方国名）的现行法律，提交双方均能接受的唯一仲裁解决。
第十二条
本合同的执行从＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日开始，有效期限共＿＿＿年，此为经一阶段＿＿＿年合同期满后，双方应进一步商定延续合同期限和与之有关的条件。
第十三条
本合同共两份，分别用中、＿＿＿文写成，双方各执一份。两种文本具有同等效力，并对双方均有约束力。
甲乙双方于上述日期签字盖章为证。
甲方签字人：＿＿＿＿＿＿
甲方公司名称：＿＿＿＿＿＿
见证人姓名：＿＿＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿＿＿
职务：＿＿＿＿＿＿
签名：＿＿＿＿＿＿
乙方签字人：＿＿＿＿＿＿
乙方公司名称：＿＿＿＿＿＿
见证人姓名：＿＿＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿＿＿
职务：
＿＿＿＿＿＿
签名：＿＿＿＿＿
技术服务协议书篇6
委托方(以下简称甲方)
服务方(以下简称乙方)
本着自愿委托的原则，经甲、已双方协商，就甲方的项目提供技术服务：
标书费：
设计费：
技术服务费：
总计：具体细则如下：
一、甲方的义务：
1、甲方为乙方提供所承包项目的基本概况、施工组织设计、技术服务项目相关要求及资料。
2、乙方人员提供现场服务时，甲方应派员协助乙方工作。
二、乙方的主要任务
1、严格按照合同约定的服务项目进行服务，协助甲方监督质量达到合格。
2、依照甲方有关技术要求完成其他服务工作。
三、技术服务的时间及支付方式
1、乙方对甲方的项目提供技术服务，服务期限年月日至年月日，到期未续签，协议自动终止。
2、服务费每结算方式：签订合同后支付合同总额的30%，技术服务结束验收合格付合同总额的65%，余款作为质保金一年内支付。以现金或转账或承兑方式支付。
四、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。两份文本具有同等效力。
甲方(签章)
乙方(签章)
代表签字：
代表
表签字：
日期：
日期：
技术合作协议书
有关技术合作协议书范文锦集六篇
在现在社会，协议与我们的生活息息相关，签订协议能够保证双方合作愉快。大家知道协议的格式吗？以下是我为大家整理的技术合作协议书7篇，仅供参考，大家一起来看看吧。
技术合作协议书篇1
甲方：***炊具有限公司
乙方：
甲、乙双方本着互惠互利、友好合作的原则，就合作双方技术合作的具体事宜达成如下协议：
一、甲方权利义务
1、甲方负责提供产品技术指导和培训
2、甲方负责产品使用说明、制作和解释
3、甲方可以协助乙方的订购咨询解答
4、甲方有权派会计人员进行本产品财务帐目统计报表的审计
5、甲方将乙方网站连接到甲方网站上，进行互动宣传
二、乙方权利义务
1、乙方负责甲方会计人员的待遇（按当地会计标准）
2、乙方有权在全国开展本产品的生产销售工作
3、乙方可以按照甲方建议价进行自主制定产品价格
4、乙方有宣传推广本专利产品的义务，有对专利技术侵权行为进行举报和追究的责任
三、利益分配
1、甲方占技术合作股不低于30%
2、甲方占销售额15%分成
四、结算方式：
月累计月结算
五、协议解除
1、因不可抗力因素导致双方无法继续经营
2、双方有一方违约而致使对方造成重大经济损失的
3、乙方不能按时兑现双方协议的利润分配
4、协议一旦解除，乙方不可继续生产销售本专利产品，否则视为侵权。
六、协议有效期限为一年。自年月日至年月日止。期满协议自动解除，如合作无其它异议可续签
七、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。未尽事宜可协商解决，产生附加协议具同等法律效应
甲方：***炊具有限公司乙方：*******
年月日年月日
技术合作协议书篇2
甲方：
乙方：
一、合作宗旨
在双方本着真诚友好、可持续发展的合作原则下，为提升甲方的科技竞争力，提高甲方的经济效益。甲乙双方在办公室无土栽培和楼顶小农场种植技术方面进行合作，乙方为甲方的办公室无土栽培和楼顶小农场种植技术提供技术服务。
二、双方权利和义务
甲方的权利和义务
1、按照合作协议进度安排，甲方有权要求乙方提供办公室无土栽培和楼顶小农场种植的种子及营养液原液。甲方对乙提供的技术享有使用权。
2、甲方有义务将有关种植中遇到的问题及时反馈给乙方，以便乙方到甲方处进行技术服务。
3、甲方支付给乙方技术指导方案费（包括技术转让费）和保养维护费。
4、甲方负责乙方到甲方工作往返的交通和食宿费用。
乙方的权利和义务
1、根据甲方的要求，提供适合甲方需求的办公室无土栽培和楼顶小农场种植技术，包括栽培所需的种子和营养液原液，并提供育苗、移栽、病虫害防治等其他技术指导，以满足甲方的种植需求。
2、乙方享有依据约定获取甲方支付的报酬。
3、乙方享有甲方今后推广本产品所得利润分成。
4、乙方所提供的种子与营养液必须是符合市场标准的，种子发芽率达到90%以上，营养液能提供植株正常生长所需的营养。
5、双方未达成续约协议，合同到期自动终止。
6、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
7、本协议未尽事宜，双方本着真诚友好、可持续发展的合作原则，共同协商解决。协商不成，由签约所在地仲裁委员会仲裁解决。
三、协议执行期限
本协议有效期为年，自年月日到年月日为本协议商定执行期限。
四、产品和技术使用费及支付方法
甲方先向乙方支付种子及营养液的费用及技术合作费用的20%，待合作成功后再支付剩下的80%的技术合作费用。
签约地：
甲方：
法人代表（签字）：
授权代表（签字）：
技术负责人（签字）：
乙方：
法定代表人（签字）：
授权代表（签字）：
技术负责人（签字）：
年月日
技术合作协议书篇3
甲方:
乙方：
甲乙双方经友好协商，同意就中药材相关种植、中药深层次产品研发及中药生物提取技术研究等方面进行合作。双方本着平等互利、公平合理的原则鉴定如下协议，以便共同信守。
一、合作项目
1、黄芩规范化种植及基地建设
二、合作内容
1、种苗及菌种实验
2、开展黄芩种植密度与产量、质量相关性研究
三、合作方式及费用
1、乙方对甲方在项目中涉及种植技术、加工、饮片生产、产品开发、科研课题负责技术指导或技术实验，所设计的相关费用为本次项目经费的5%。
四、责任与义务
1、甲方委托乙方进行的实验研究，乙方应对实验的技术问题负责；
2、甲方应按照乙方的技术标准组织生产；
五、本协议若发生疑问，经双方本着平等互利、公平合理的原则共同协商解决；
六、本协议一式四份，经双方签字盖章后生效。
甲方：乙方：
（盖章）（盖章）
甲方代表：乙方代表：
电话:电话：
签订时间：
xxx年xx月xx日
技术合作协议书篇4
项目名称：大型光伏板清洗机器人控制系统
甲方:山东鲁班智能装备有限公司
乙方:山东省科学院自动化研究所
签订时间：20xx年10月
签订地点：济南
山东鲁班智能装备有限公司（简称甲方）与山东省科学院自动化研究所（简称乙方）就研究开发大型光伏板清洁机器人控制系统项目事项，经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，达成如下协议，并由双方共同恪守。
第一条研究开发项目的内容：
1．技术目标：研发出一种可半自主进行光伏板清洁的机器人控制系统，使得机器人能够在清洁光伏板的过程中进行一键清洁。操作人员负责主体移动系统的方向，机械臂自主进行光伏板的清洁。合作研制样机一台。
2．技术指标：参照附件技术协议要求
第二条双方各自承担如下工作：
甲方：负责所有硬件设备的购置、整体执行机构的设计、加工和实施；负责总体技术方案审定。配合联合调试。乙方：负责清洗机构主体控制技术方案设计和实施。负责提供所有控制系统所需硬件采购明细。负责整体控制系统集成、软件编程。
其中双方参与：
1.控制系统以乙方开发为主，甲方协助配合改造和调试。
2.现场调试部分由甲方总体负责，乙方配合调试。
3.其他未涉及辅助配套部分由甲乙双方协商确定。
第三条本协议签订生效后，乙方制定明确开发计划、进度要求。
第四条开发周期为6个月，自第六条第2款执行之日起计算。由于设备未按时购置造成的延期另计。
第五条为确保本协议的全面履行，双方确定，采取以下合作方式：成立课题组。项目总负责人为宋峰，双方各指定一名技术负责人和一名联系人：
甲方技术负责人：赵修林，联系人：赵修林；
乙方技术负责人：李向东，联系人：李向东。
双方参与项目开发人员根据各自承担的工作和时间要求各自组织、及时沟通，并保证开发任务按进度要求完成。
双方应高度重视、密切协作。项目开发实施后，课题组应定期进行项目有关的技术和工作进展交流与协商，及时解决开发过程中遇到的各种有关问题，以保证各项工作的顺利开展。
第六条双方确定，甲方经费自行承担，甲方支付给乙方研发的总费用50万元。乙方提供给甲方小规模纳税人普通发票。甲方给乙方支付本项目的`研究开发经费及支付方式和时间：
1．甲方支付乙方研究经费总额为人民币壹佰万元整。
2.协议签订后一周内，甲方支付乙方研发经费10万元。
3.项目实施过程中，即签订协议后一个月内，甲方支付乙方研发经费30万元。
4.协议签订三个月内，甲方支付乙方研发经费30万元。
5.样机验收完毕一个月内，支付其余费用30万元。
6.其他协作事项：未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。
第七条在该项目实施过程中形成专利、图纸等技术的知识产权甲乙双方共享，该控制系统，甲乙双方不得单独将此控制系统用于光伏板清洁以外的其他行业。
第八条确需将该控制系统进行第三者应用，须经双方达成一致。
第九条本协议的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。
第十条未经双方同意，任何一方不得将本项目部分或全部研究开发工作转让给第三人承担。否则转让方承担由此造成的经济损失。
第十一条风险责任的承担：
在本协议履行中，因单方面原因导致研究开发失败或部分失败，并造成损失的，由责任方承担造成的损失。双方确认，该技术研发过程存在风险，如研发失败或部分失败，乙方承担的责任以100万元的研发费用为限。
第十二条双方确定因履行本协议应遵守的保密义务如下：
1、保密内容：本项目所涉及的所有技术内容及资料。
2、涉密人员范围:双方参与课题研究的人员和该项目涉及的相关人员。
3、泄密责任：承担造成的经济损失。
第十三条各方确定样机开发的进度按以下方式：
1．甲乙双方严格按照协议的要求完成各自承担的部分和调试工作。
2．研究开发样机的整机联调时间按进度要求执行，联调试验在甲方进行。
第十四条双方共同参与对完成的样机依据性能指标进行测试验收，测试验收结果报告由双方签字确认。
第十五条根据乙方为甲方指定的人员提供该样机的技术指导和培训，提供该研究开发成果相关的技术服务。
1．技术服务和指导内容：根据甲方要求协助解决产品在安装调试中出现的问题，免费指导、培训甲方技术人员安装调试。
2．地点和时间：甲方单位，培训时间为一周。
第十六条如需后续改进升级等，其合作方式双方协商确定。第十七条双方因履行本协议而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，依法向乙方所在地人民法院起诉。
第十八条本协议一式四份，具有同等法律效力。
第十九条本协议经双方签字盖章之日生效。
甲方：山东鲁班智能装备有限公司（盖章）法定代表人／委托代理人：（签名）年月日
乙方：山东省科学院自动化研究所（盖章）法定代表人／委托代理人：（签名）
技术合作协议书篇5
甲方：______（身份证号：）
乙方：______（身份证号：）
甲乙双方在平等自愿的基础上经充分协商，就合作开办____厂、明确合作各方的权利与责任事宜，特订立以下协议条款共同执行。
一、合作方式：
甲方出资金，占股70%；乙方出技术，占股30%。
二、合作项目：
________。包括各种____________________。
三、合作时间：
暂定__年，自本合同签字生效之日算起。期满后双方如有继续合作的愿望，以本协议为基础修订签新协议。
四、合作分工：
1、乙方负责该项目技术开发，生产培训，生产监控，产品品管。其它由甲方负责（包括设备投资，物料采购，产品销售，产品配送，财务管理等）。
2、各方保留每月审核该项目财务运营的权力，如对财务收支，损益有疑问，有权提出查证原始单据核对帐目。帐目可疑且当事人不能提出合理解释的，项目合作各方有权追究当事人的经济，法律责任。涉及该项目的支出、收入等一切帐目的各项原始收支单据须经各方签字认可，交财务管理员做帐。
五、技术，市场保密：
合作期内未经项目合作各方同意，任何人不得将技术及市场内容转让，不得与项目合作双方以外的合作方进行合作或为他人人谋取利益，不得将技术泄密。违者项目合作方有权没收责任方相关收益，并追究责任方的经济法律责任。
六、收益分配：
1、该项目所得利润按合作方所占的不同股权比例按股分成，其中甲方占股权分成70%，乙方占股权分成30%。在保证项目正常运作的情况下，每年进行年终分红一次（每年元月对上一年度红利进行分成）。扩大业务运营如需要提留利润时，必须经过各方认可，且不得超过年度利润总额的30%。该提留按各方所占股权比例计为各方的的股本金投入。
2、考虑到乙方的个体情况，乙方有权预支薪酬，但该薪酬一半从乙方年终分红中予以扣除，另一半计入项目经营成本内。
3、甲方所出资金的固定资产部分按五年折旧，但流动资金部分不计利息。
4、产品质量问题造成的损失由乙方负责，销售管理不善造成的呆坏账损失由甲方负责。
七、合作保障措施：
1、在合作期内，项目合作双方中任一方未经其对方协商认可擅自退出该合作项目，责任方同时赔偿被侵害方的投入损失及其他合作期内应得收益（具体为：按合作之日起至产生变故时为止的被侵害方应得的收益平均值计算，责任方赔付被侵害方剩余合同期的总收益）。并且必须遵守技术，市场保密条款，两年内不得在当地使用或经营本项目的同类技术内容及市场内容。否则项目合作各方有权追究违约方的一切经济，法律责任。
2、在合作期内因战争，灾害，疾病等不可抗力因素导致项目合作解散或合作期满各合作方不再合作，该项目技术内容归双方所有。
3、合作方如有一方违反本合同，则其它方有权取消与违约方的合作并追究违约方的一切经济，法律责任。
八、其它未尽事宜经双方共同协商后作补充，补充条款同具本合同法律效力。
九、本合同一式二份，甲乙双方各一份。
甲方：______（签字）乙方：______（签字）
日期：____________日期：____________
技术合作协议书篇6
甲方：xxxxx有限公司
乙方：
鉴于甲方拥有；
鉴于乙方对甲方技术的了解，愿意实施甲方的技术及专有技术，并且具备实施该这些技术的物质条件、法人资格和必要的资金，双方经过充分协商，本着平等自愿、互利有偿和诚实信用的原则签订本合同，共同遵照履行。
一、甲方所提供技术的内容、要求和工业化开发程度：
二、甲方所提供技术乙方可使用的范围以及将来产品的销售范围：
三、技术秘密的范围和保护期限：
四、技术指导的内容：
五、技术指导的人员由甲方派出，差旅费、咨询服务费有乙方承担，具体费用标准，甲乙双方另行订立协议进一步明确。
六、技术情报和资料及其提交期限、地点和方式：
七、验收的标准和方法：
八、技术使用费及支付方法：
（1）按利润分成，甲：乙：的比例分；
（2）销售额提成%。
九、合作方式：甲方按照本协议约定提供符合要求的技术以及相关的技术咨询服务，甲、乙双方应就本协议的技术所生产的产品的成本、销售、利润设立单独的帐目，由双方派人共同监管。在条件成熟时，由乙方或甲、乙双方设立该技术生产项目的项目公司。
十、合作期限：。
十一、后续改进的提供与分享：甲、乙方商定在生产过程中对现有技术的改良或革新以及由此技术而得到的其他技术，所有权仍然归甲方所有，但乙方在合作期限内有权免费继续使用。
十二、其他约定：甲方在与乙方就该技术进行合作时，并不限制甲方和其他有条件实施该技术的企业或个人进行合作。
十三、违约责任：
十四、争议的解决办法：甲乙双方就本协议所产生的任何争议都应该进行友好协商，协商解决不成的一致同意提交技术提供方所在地的仲裁委员会进行仲裁。
十五、本协议自双方签章之日起即具有法律效力，一式二份，双方各执一份。
十六、本协议未尽事宜，双方可进一步协商后订立补充协议或变更本协议内容，补充协议或变更内容与本协议具有同等法律效力。
甲方：乙方：
签章：签章：
签约地点：签约日期：
装饰装修设计合同范本5篇
装饰装修设计合同范本1
委托方：_____________(以下称甲方)
被委托方：_____________(以下称乙方)
兹为甲方委托乙方承担甲方住宅的室内装饰设计工作，双方同意签定下列条款并共同遵守：
一、甲方将位于_____________的住宅，实用面积合计_____________㎡委托乙方进行室内装饰设计。
二、乙方接受委托书后，乙方应根据甲方提供的住宅建筑平面图(必要时应进行现场勘测)，并结合甲方所提供的意见办理如下事宜：
1、提出平面布置方案。
2、平面布置方案经甲方审定后，乙方绘出平面图、吊顶图、电路图、立面图、家具图及相关剖面节点图。
3、提供工程中所需要的详图，若甲方需要效果图，另按每张300元收费。
4、乙方负责解释图纸。
5、乙方提出的设计方案须经甲方审核，参照甲方意见进行修改。以不违反合同规定为原则，在协商基础上达到双方满意。
6、乙方负责提供设计图一套，若需再提供设计图纸，按工本费A3(100元/套)、A4(50元/套)。
三、设计费合计人民币(大写)_____________元整。
四、设计费的付款方式：
1、签约时，预付设计费(大写)_____________元整。
2、乙方交付经甲方同意确认后整套设计图纸时，甲方一次性付清设计费余额;如中途甲方有要求乙方提供部分图纸，甲方需付相应设计费。
五、全部施工设计图应于甲方确认后_____________日内完成并交付给甲方。
六、乙方不得拖延以致影响工程进度，若超过约定期限_____________日以上不能完成时，
甲方可解除合同，同时乙方需归还已收的定金。
七、甲方有特殊情况必须终止设计时，应及时通知乙方，甲方应付乙方接到通知时所完成部分的设计费用。
八、因甲方原因对已确认的设计进行修改的，乙方可相应提供一次修改，如超过一次甲方应付修改部分的设计费(双方协商决定费用)。
九、本合同所设计的图纸的版权为甲方拥有;只供乙方作为本合同指定的地点施工专用。不得转让或作其它用途，若乙方有本合同施工以外的其它用途，应征得甲方同意。甲方保留收取转让费之权力，转让费另行协商。
十、本合同系指设计委托，若需委托施工另行签定工程施工合同;若需委托监理时，另签定监理委托合同书
十一、甲方在收到设计方案的全部图纸时，不得以设计内容不满意为由，拒付设计费，双方应以合作态度协商解决。
十二、本合同为双方同意签订，双方不得以其他文件提出对合同书作其它解释。本委托合同书中如某一项经双方协商无效时，不得影响其它条款的实施。
十三、双方就本合同约定的条款有所争议时，经双方同意可请福州市室内装饰协会调解，该调解结果为最终解决方式，甲乙双方均应服从所作的调解，切实执行，调解费由双方分担。
十四、若本合同设计的工程由乙方包工包料，设计费全免，在施工工程款中扣除。
十五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具同等法律效力。
十六、本委托合同书自签字(盖章)之日起生效。
甲方：_____________
乙方：_____________
代表人：_____________
负责人：_____________
_____________年_____________月_____________日
装饰装修设计合同范本2
发包人(甲方)：身份证号：
住所：电话：
委托代理人：电话：身份证号：
设计人(乙方)：
注册地址：
营业执照号：
法定代表人：电话：
委托代理人：电话：
设计负责人：电话：
根据《中华人民共和国合同法》、《住宅室内装饰装修管理办法》及有关法律、法规的规定，结合广州市住宅室内装饰装修设计的特点，双方在平等、自愿、互惠互利、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的住宅室内装饰装修设计的有关事宜达成如下协议：
第一条设计项目概况：
1.甲方委托设计项目地址：__________。
2.建筑空间类型：住宅室内空间。
3.建筑面积：____________平方米。
第二条___设计范围及设计内容：
1.设计范围：客厅、餐厅、走道、厨房、卫生间、卧室、阳台、园林景观。
2.设计内容(可选择)：
2.1房间地面、天花、墙面装饰设计;
2.2房间照明、强弱电、给排水及空调设计;
2.3现场制作家具设计;
2.4软装饰参考设计;
2.5园林景观设计。
第三条设计程序及工作内容：
1.咨询设计阶段及工作内容：
1.1乙方向甲方提供免费的设计相关咨询;
1.2双方明确设计意向后签订设计合同。
2.调查研究阶段及工作内容：
2.1设计合同签订后，双方约定时间由乙方负责上门现场测量数据;
2.2甲方应在合同签订之日起日内向乙方提供原房型建筑平面图;若需要乙方测绘建筑平面图，每张费用为元;
2.3乙方负责记录甲方对住宅空间使用设想、设计、时间进度等有关要求;
2.4双方取得一致意见后签字确认，一式两份，双方各执一份;并约定乙方在确认之日起日内完成初步设计文件。
3.初步设计阶段及工作内容：
3.1乙方负责按时完成初步设计阶段文件并向甲方进行设计的讲解;
3.2初步设计文件内容：原始房型平面图、平面设计布置图、地面设计图、天花设计图、装饰效果图(装饰效果图：按建筑面积制作，在100平方米以内，乙方负责制作2张电脑装饰效果图，100—150以内平方米制作3张，150—200以内平方米制作4张，200—300以内平方米制作5张，以后每增加100平方米可多制作一张。如甲方要求提供更多电脑装饰效果图，需收取元/张的设计费用)及初步概算书;
3.3双方取得一致意见后签字确认，一式两份，双方各执一份;并约定乙方在确认之日起日内完成水电设计文件。
4.水电设计阶段及工作内容：
4.1乙方负责按时完成水电设计阶段文件并向甲方进行设计的讲解;
4.2水电设计文件内容：照明控制图、强弱电插座布置图、灯具配置单、给排水管线走向图、水龙头布置图、饰品提案;
4.3双方取得一致意见后签字确认，一式两份，双方各执一份;并约定乙方在确认之日起日内完成最终设计文件。
5.最终设计阶段及工作内容：
5.1乙方负责按时完成最终设计阶段文件并向甲方进行设计的讲解;
5.2最终设计文件内容：全套设计施工图(封面、目录、材料表、原始平面尺寸图、墙体尺寸变动图、平面布置图、地面材料划分图、天花布置图、灯具位置图、开关控制图、强弱电插座布置图、平面给排水走向图、立面索引图、立面图、节点图、构件图)及工程预算书;
5.3乙方向甲方交付最终设计图纸甲方签收确认，设计服务结束。
6.设计收费标准
6.1设计收费参照广州市建筑装饰行业协会制定的《广州市住宅装饰装修工程设计收费指导意见(试行)》的标准，双方进行商议;
6.2收费标准：设计费按建筑面积每平方米______元人民币;
6.3本项目建筑面积：______平方米，总设计费：_______元人民币。
6.4施工期间，乙方指派设计师到现场进行施工交底，设计师到现场指导施工及整体竣工验收应不少于3次。如施工地点在广州市外的交通住宿费用由甲方承担。
6.5本设计项目的建筑材料、装饰材料(包括软装、饰品)、设备的加工与定制需要乙方设计师跟进配合时，所需费用由甲方负责，收费标准另行协商。
7.付款时间及额度：
7.1签订本合同时，甲方支付10%设计费作为设计定金，即人民币_______元;
7.2初步设计确认(平面方案确认)当日支付40%设计费，即人民币_____元;
7.3水电设计确认(三维效果图确认)当日支付30%设计费，即人民币___元;
7.4最终设计签收(整体施工图确认)当日支付20%设计费，即人民币_______元;
第四条_甲方责任：
1.甲方应按约定的时间向乙方提供原房型建筑平面图等有关资料。
2.甲方应按约定的时间与乙方进行设计沟通，并对图纸进行确认。因甲方原因未能依时约见乙方设计人员，应及时通知乙方，由双方取得一致意见后另行约定图纸确认时间。
3.甲方在确认设计方案后，不得在深化设计过程中要求乙方变更设计方案。甲方如确需变更设计方案，应对乙方作出适当补偿。
4.甲方应按合同规定向乙方支付设计费。
5.甲方要求乙方提前提交设计文件时，如乙方能够做到的，甲方应支付赶工费。
6.甲方在收到阶段性设计文件和全套设计文件后，有责任对乙方的知识产权进行保护，未征得乙方书面同意不得将其设计成果通过任何形式告知第三方。
第五条__乙方责任：
1.乙方应按约定的时间完成各阶段设计工作，并负责提供相应文件。乙方未能按时完成设计工作的，应及时通知甲方，由双方取得一致意见后另行约定完成时间。
2.乙方负责对甲方提出的设计改动意见进行修改和完善，对甲方已确认的设计文件不得擅自修改。
3.乙方在收到甲方的各阶段款项的当天，向甲方提供各阶段设计书面文件。
4.乙方应对甲方资料文件进行妥善保管，加以保密，在未征得甲方书面同意前不得将其资料文件通过任何形式告知第三方。
第六条_违约责任：
1.在合同履行期间，甲方非因乙方原因而单方提出解除合同时，乙方不退还甲方已付的各项费用。
2.在合同履行期间，乙方非因甲方原因而单方提出解除合同时，乙方应全额退还已收取的各阶段设计费，其中定金部分应双倍返还。
3.甲方没有向乙方支付设计费的，乙方可不向甲方提供相应的设计文件。甲方逾期未支付设计费超过天以上时，乙方有权不经另行通知而暂停履行下阶段的设计工作;待甲方支付拖欠的设计费用后，乙方继续进行设计工作，完成设计的期限相应顺延。
4.由于乙方原因致使设计文件未按约定时间交付，乙方应及时通知甲方并进行协商，重新约定设计文件交付时间。
5.甲方逾期支付设计费，每逾期一日按未支付金额0.2%向乙方支付逾期付款的违约金。
6.乙方逾期交付设计文件，每逾期一日按设计费总额0.2%向甲方支付逾期交付设计文件的违约金。
第七条合同纠纷解决方式
本合同在履行过程中发生争议，双方协商解决，协商不成，可向广州市建筑装饰行业协会申请调解，协商或调解不成的，按下列第种方式解决：
提交广州仲裁委员会仲裁。
向人民法院起诉。
第八条其他约定事项：
第九条附则
1.本项目设计方案着作权及施工后拍摄作品发表署名权归乙方所有。
2.合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。
3.合同签字(盖章)后生效，合同完全履行后终止。
4.本合同一式两份，双方各执一份。
甲方(签字)：乙方(盖章)：
委托代理人：法定代表人：
委托代理人：
年月日年月日
装饰装修设计合同范本3
甲方：联系电话：
身份证号码：现住址：
工程地址：
乙方：深圳–装饰工程有限公司联系电话：
营业执照号：资质证号：
地址：法人代表：
兹有甲方委托乙方承担
装饰设计，经双方友好协商，在平等自愿的基础上达成以下合同条款：
第一条：设计工作概况
1.1设计工作流程
1.2设计收费标准及工作范围表
第二条设计内容本设计分为两个阶段进行：
第一阶段：方案设计
2.1.1根据甲方提供的主要委托思想(功能要求、个人喜好、投资计划等)，乙方进行方案设计，并提供设计方案，此部分设计内容包括：
①效果图壹张
②平面结构图壹张
③天花平面图壹张
④平面布置图壹张
⑤地面材质图壹张
⑥主要材料的确认
2.1.2乙方提供的方案图纸必须经甲方签字认可后乙方才能进行下阶段工作;
2.1.3若乙方提供的方案，改变了建筑原有的结构、设备，则需经甲方和相关部门的签字认可;
2.1.4若甲方要求改变建筑原有的结构、设备，则需经乙方和相关部门的签字认可;
2.1.5设计周期：天(日历天)。即年月日至年月日
第二阶段：施工图绘制
2.2.1在甲方签订施工合同后，乙方进行施工图绘制，并向甲方提供全套图纸;
2.2.2按甲方要求修改方案及施工图所需时间不计入设计周期;
2.2.3施工图绘制周期，签订施工合同后天。
第三条设计费支付方式：
3.1乙方按套内面积平方米，每平方米元收取设计费，总设计费人民币大写元，小写￥元。
3.2付款方式：
3.2.1双方签订本合同即由甲方支付给乙方总设计费的60%作为订金，即：
元;(注：若总设计费的60%总金额少于–元的，则该订金为–元，且则须一次性付清)
3.2.2签定施工合同时即结清设计费尾款。
第四条双方的权利与责任：
4.1甲方：
4.1.1确定一名甲方代表，在整个设计、施工过程中作为对乙方提供的设计方案及材料给予确认;
4.1.2若甲方在已签字确定设计方案的情况下，需另外重新出方案的，甲方应承担相应费用。若甲方对方案不满意，有权要求乙方重新做，若多次重做仍不满意，甲方有权终止设计合同，并要求乙方退还已收订金的一半，但不得带走任何形式的图文资料纸;(注：乙方不予返还的订金数额最少为–元)
4.1.3配合施工图交底;
4.1.4配合材料的确定;
4.1.5参与竣工验收。
4.2乙方：
4.2.1根据甲方提供的主要委托思想(功能要求、投资计划、个人喜好等)进行方案设计;
4.2.2有权要求甲方提供设计所需的与本工程有关的资料;
4.2.3根据甲方签认的设计方案进行施工图绘制;
4.2.4现场指导施工及疑难问题的解决;
4.2.5参与施工交底;
4.2.6根据甲方需要可提供1个工作日内的配饰物品的选择指导。
第五条违约责任
5.1在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的设计费;已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
5.2甲方未按本合同约定向乙方支付设计费，每拖延一日，按本合同总价款的1%向乙方支付违约金。
5.3乙方未按时提交设计方案或施工图的，每拖延一日按本合同总价款的1%向甲方支付违约金。
5.4合同生效后，若任何一方要求提前解除合同，则视为违约，将支付给对方总设计费的10%作为违约金。同时，订金不予返还。
5.5乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方人员错误造成工程量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，该免收的部分设计费作为补偿费用归甲方所有，同时乙方还应当赔偿由此给甲方造成的全部损失
5.6由于乙方设计的原因，遭成工程不能及时开工或者拖延工期，工期每延误一天，乙方应当向甲方支付相当于设计费千分之三的赔偿金。
第七条附则
7.1本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效;
7.2本合同一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力;本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力，
7.3本合同履行完后自动终止;
7.4双方约定，因本合同发生的纠纷由合同履行地人民法院管辖。
甲方(签字)：乙方(盖章)：
签约代理人：
年月日年月日
装饰装修设计合同范本4
甲方：______________________
联系电话：______________________
身份证号码：______________________
现住址：______________________
工程地址：______________________
乙方：深圳__________装饰工程有限公司
联系电话：____________________
营业执照号：____________________
资质证号：____________________
地址：__________
法人代表：__________
兹有甲方委托乙方承担装饰设计,经双方友好协商,在平等自愿的基础上达成以下合同条款：
第一条：设计工作概况
1.1设计工作流程
1.2设计收费标准及工作范围表
第二条设计内容本设计分为两个阶段进行：
第一阶段：方案设计
2.1.1根据甲方提供的主要委托思想(功能要求、个人喜好、投资计划等),乙方进行方案设计,并提供设计方案,此部分设计内容包括：
①效果图______张
②平面结构图______张
③天花平面图______张
④平面布置图______张
⑤地面材质图______张
⑥主要材料的确认
2.1.2乙方提供的方案图纸必须经甲方签字认可后乙方才能进行下阶段工作;
2.1.3若乙方提供的方案,改变了建筑原有的结构、设备,则需经甲方和相关部门的签字认可;
2.1.4若甲方要求改变建筑原有的结构、设备,则需经乙方和相关部门的签字认可;
2.1.5设计周期：______天(日历天)。即______年______月______日至______年______月______日
第二阶段：施工图绘制
2.2.1在甲方签订施工合同后,乙方进行施工图绘制,并向甲方提供全套图纸;
2.2.2按甲方要求修改方案及施工图所需时间不计入设计周期;
2.2.3施工图绘制周期,签订施工合同后______天。
第三条设计费支付方式：
3.1乙方按套内面积______平方米,每平方米______元收取设计费,总设计费人民币大写__________________元,小写￥____________元。
3.2付款方式：
3.2.1双方签订本合同即由甲方支付给乙方总设计费的60%作为订金,即：____________元;(注：若总设计费的60%总金额少于____________元的,则该订金为____________元,且则须一次性付清)
3.2.2签定施工合同时即结清设计费尾款。
第四条双方的权利与责任：
4.1甲方：
4.1.1确定一名甲方代表,在整个设计、施工过程中作为对乙方提供的设计方案及材料给予确认;
4.1.2若甲方在已签字确定设计方案的情况下,需另外重新出方案的,甲方应承担相应费用。若甲方对方案不满意,有权要求乙方重新做,若多次重做仍不满意,甲方有权终止设计合同,并要求乙方退还已收订金的一半,但不得带走任何形式的图文资料纸;(注：乙方不予返还的订金数额最少为____________元)
4.1.3配合施工图交底;
4.1.4配合材料的确定;
4.1.5参与竣工验收。
4.2乙方：
4.2.1根据甲方提供的主要委托思想(功能要求、投资计划、个人喜好等)进行方案设计;
4.2.2有权要求甲方提供设计所需的与本工程有关的资料;
4.2.3根据甲方签认的设计方案进行施工图绘制;
4.2.4现场指导施工及疑难问题的解决;
4.2.5参与施工交底;
4.2.6根据甲方需要可提供1个工作日内的配饰物品的选择指导。
第五条违约责任
5.1在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的设计费;已开始设计工作的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
5.2甲方未按本合同约定向乙方支付设计费,每拖延一日,按本合同总价款的1%向乙方支付违约金。
5.3乙方未按时提交设计方案或施工图的,每拖延一日按本合同总价款的1%向甲方支付违约金。
5.4合同生效后,若任何一方要求提前解除合同,则视为违约,将支付给对方总设计费的10%作为违约金。同时,订金不予返还。
5.5乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方人员错误造成工程量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费,该免收的部分设计费作为补偿费用归甲方所有,同时乙方还应当赔偿由此给甲方造成的全部损失
5.6由于乙方设计的原
因,遭成工程不能及时开工或者拖延工期,工期每延误一天,乙方应当向甲方支付相当于设计费千分之三的赔偿金。
第七条附则
7.1本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效;
7.2本合同一式二份,双方各执一份,具有同等法律效力;本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力,
7.3本合同履行完后自动终止;
7.4双方约定,因本合同发生的纠纷由合同履行地人民法院管辖。
甲方(签字)：____________乙方(盖章)：____________
签约代理人：____________
______年______月______日______年______月______
装饰装修设计合同范本5
__________(以下简称甲方)
__________(以下简称乙方)
一、工程概况：
1.工程地点：巫溪县司法局综合办公楼
2.建筑面积：400平方米
3.使用性质：办公室
4.房屋结构：框架
二、设计程序：
1.甲乙双方经协商设计费按建筑面积__________400M2，元/M2计取。
2.设计协议签订后，即由甲方付与乙方方案设计定金为总设计费的，即3.乙方在收到甲方提供的有关图纸，对工程进行实地勘测后在构想，形成设计方案平面图，创意透视草图，由甲方审阅。
4.在甲方确认平面方案图并支付施工图设计费即总设计费的元后，乙方在_____天内完成施工图设计，包括平面布置图，天花平面图，效果图(共公区域效果图一张)，立、剖面图等。
5.
