项目垫资合作方案怎么写,项目垫资合作方案

建房垫资协议书

在学习、工作生活中,很多地方都会使用到协议,签订协议是解决纠纷的保障。相信很多朋友都对拟协议感到非常苦恼吧,下面是我为大家收集的\’建房垫资协议书,欢迎大家分享。

项目垫资合作方案怎么写,项目垫资合作方案

建房垫资协议书1

甲方:______________

乙方:______________

经甲、乙双方自愿协商,同意乙方承包甲方______________房子完成业_______楼止垫资金建修。

一、垫资金建修的方式:垫资_______万元。只限垫支_______年内还_______万元。其中_______万元作为资金利息,房子卖了后,连头带利还清,如超过时间,利息加翻还息。

二、所有建房开支一律由甲方自己负责。

三、_______万元现金以______________乡街道任意门市和楼上全层住房作抵押。

四、建修由乙方建修,工资每平方米_______元,打橡胶板,工资由_______负责。

五、甲、乙双方达成协议后,在建修施工过程中必须保持正常施工,任何一方不能找任何借口争吵和阻碍,否则造成停工、损料和延长建房时间等一切损失应全由反口一方负责。

六、此协议书面壹式两份,甲、乙双方各执壹份,空口无凭,以此为证,长期有效。

甲方:_______

乙方:_______

协议人:_______

证人:_______

_______年_______月_______日

建房垫资协议书2

甲方:普岭乡固周村十二组李建国

乙方:普岭乡花桥村二组陶建国

经甲、乙双方自愿协商,同意乙方承包甲方桥外房子完成业四楼止垫资金建修。

一、垫资金建修的方式:垫资叁拾伍万元。只限垫支壹年内还伍拾万元。其中壹拾伍万元作为资金利息,房子卖了后,连头带利还清,如超过时间,利息加翻还息。

二、所有建房开支一律由甲方自己负责。

三、伍拾万元现金以普岭乡街道任意门市和楼上全层住房作抵押。

四、建修由乙方建修,工资每平方米玖拾元,打橡胶板,工资由甲方负责。

五、甲、乙双方达成协议后,在建修施工过程中必须保持正常施工,任何一方不能找任何借口争吵和阻碍,否则造成停工、损料和延长建房时间等一切损失应全由反口一方负责。

六、此协议书面壹式两份,甲、乙双方各执壹份,空口无凭,以此为证,长期有效。

协议人:证人:

二○xx年二月二十日

垫资协议合同

在当今社会生活中,需要使用协议的场合越来越多,签订协议是提高经济效益的手段。大家知道协议的格式吗?以下是我为大家收集的垫资协议合同5篇,仅供参考,欢迎大家阅读。

垫资协议合同篇1

天津市********有限公司代

***********销售公司垫资协议

甲方(出资人):**********商贸有限公司

乙方(借款人):****************销售公司

经双方友好协商,达成以下协议:

一:乙方因资金周转需要,特要求甲方公司代垫资人民币****万元整,只用于支付****广告费。专款专用,不得作为其它用途使用。

二:乙方须将此次垫资广告项目合同交由甲方。

三:代垫资期限为年月日至年月日止,到期乙方负责转帐至甲方指定的帐户,由于乙方原因逾期未能归还甲方的,乙方除照付垫资利息外,并每天按代垫资款总额的0.5%支付违约金给甲方,直到代垫资款全额归还甲方。

四:乙方故意隐瞒此次垫资事实真相,以非法占有为目的,导致甲方无法正常收回本代垫资款的,甲方将根据中华人民共和国相关法律规定,依法追究乙方法律责任。

五:本协议自缴款之日起生效,如发生纠纷的,经双方协商不成,由甲方向指定人民法院提起诉讼。

甲方签章:乙方(代表)签章:

年月日年月日

垫资协议合同篇2

甲方(垫资方):____________________

住所:______________________________

法人代表:

联系方式(手机):

乙方(借资方):____________________

住所:_____________________________法人代表:_________________________

联系方式(手机):

丙方(担保方):________________

_____

住所:_____________________________法人代表:_________________________

联系方式(手机):

根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规以及规章的规定,乙方(借资方)为***************向垫资方申请借款,并请丙方作为担保人。三方本着平等自愿、诚实信用的原则达成一致意见,特签订本合作协议(以下简称“本协议”),并保证共同遵守执行。

第一条:借资用途

1.乙方向甲方的借资专用于乙方与第三人___________________________签订的___________合同的**********,不得挪作他用,不得进行违法活动,更不能随意侵占甲方的所贷款项;

2.在本协议有效期内,甲方有权检查垫资使用情况,乙方应按甲方要求提供相关的资料和情况说明;如发现乙方未按本协议约定的用途使用借借资,甲方有权要求乙方提前还款并承担相应的违约责任。

第二条:借资金额

乙方向甲方借资相当于人民币_______________元(大写:__________________),

借资期限为_____月(自___月___日到___月___日)

第三条:垫资发放形式

甲方的垫资以*************的形式按规定交予甲方

第四条:还款资金来源及还款方式

1、乙方资金来源为_____________________________________________

2、乙方还款方式为______________________________________________

第五条:三方责任义务

(一)甲方的主要权利和义务

(1)按照本协议约定按期足额提供垫资,但因乙方原因造成迟延的除外:

(2)对甲方提供的有关个人资料予以保密:

(3)甲方有权了解,核实有关乙方身份财力状况,有权要求乙方提供相关文件

资料:

(二)乙方主要权利和义务

(1)乙方有权要求甲方按协议约定垫资:

(2)乙方有权要求甲方对甲方提供的有关个人的资料予以保密,但双方另有约

定或法律,行政法规另有规定的除外:

(3)乙方应按甲方要求提供有关个人的资料,并保证资料的真实性,完整性和

有效性:

(4)乙方应按照协议约定的期限归还全部垫资款。

(三)丙方(担保方)的主要权利和义务

***************

第六条违约责任

1、甲方违约则*************************

2、乙方如逾期则每天按垫资额的______(?%)交纳违约金。逾期不得超过____天。丙方(保证人)有不可撤销的连带还款责任。

第七条本协议纠纷采取协商解决,协商不能解决的,直接向垫资方所在地的人民法院起诉

本协议一式叁份,叁方各执一份自叁方签字之日起生效。本协议未尽事宜,叁方可以补充规定,补充协议与本协议有同等法律效力。

甲方(签字、盖章):乙方(签字、盖章):丙方(签字、盖章):

法定代表人:法定代表人:法定代表人:

签订日期:年月日签订日期:年月日签订日期:年月日

垫资协议合同篇3

甲方:

签约地点:勐腊

乙方: 签约日期:20xx年月日 为明确甲、乙双方权利义务,根据双方实际需要和《中华人民共和国合同法》等有关法律规定,经双方友好协商:甲方同意使用乙方提供的华新水泥,同意乙方为所提供的水泥进行垫资。签订如下合同,以资双方信守执行。

一、品名、品种及强度等级、数量及垫资情况如下:

1、乙方垫资品牌为水泥,品种为实际需要为准。

2、甲方所需水泥提货数量需数量特别大时需告

知乙方,以便乙方与供应厂商协调发货和筹备资金。

3每

吨收取 20元作为垫资利润。

4、甲方同意在乙方垫资期间所有运输事宜由乙方负责,从华新水泥景洪工厂至搅

拌站的运费为不含发票 50元∕吨。如需发票甲乙双方另行协商,协商情况为以运输合同约定为准。

5、垫资结算方式为月结,即当月合计垫资金额于次月日前一次性付清款

项。

二、计量验收及合理损耗规定:

1、包装水泥以合同约定交货地点实际交货包数为准,包装袋重按国家标准执行。

甲方对数量有异议的,应在收货时提出,乙方应立即复核,若确属乙方原因应予以更换。

2、散装水泥以乙方供货厂商出厂磅单数/船运计量单数量为准,合理磅差率为3‰,合理磅差率内的负误差由甲方承担。甲方对数量有异议的应在收货时提出,由甲乙双方会同国家计量检测部门对乙方供货厂商计量设施进行检测,若确属乙方原因,以检测结果为依据计算。若甲方未在收货当时提出异议的,视为甲方对该批次交货

量无异议。

甲方指定收货人验收的,收货人签字验收或加盖指定的收货印章均视为甲方有效确认,指定收货人对数量有异议的,亦应在收货时提出,否则,视为甲方对该批次交货量无异议。

三、发票的出具及货款的支付:

1、每月 5 日前,由双方对上月 水泥提货所发生的供货数量和金额进行汇总,并进行确认结算与票据交接。实际提货数量以供货厂商出具的提货数量和磅单为准。

2、甲方提货所发生的水泥款发票由水泥厂提供给甲方,所发生的物流费用发票由承运单位提供给甲方,因乙方垫资发生的利润价差发票由双方另行明确的运输合同处理和解决。

3、甲方应在 次月20日前一次性向乙方支付所发生的货款及垫资利润,否则甲方有权停止供货,并追究相应的违约责任。

四、质量要求、验收方法及解决质量异议的方法:

1、质量要求:乙方所供通用硅酸盐水泥执行GB175-20xx标准。

2、特殊质量要求:___无___________________________________。

3、验收方法:以□乙方 ■乙方供货厂商同编号出厂产品检验报告验收,并委托□乙方 ■乙方供货厂商抽样。

4、提出异议期限:如甲方对质量有异议,应在收货后四十日内向乙方提出书面异议,否则视为甲方对乙方所供产品质量无异议。

5、解决质量异议的方法:

出现质量异议时将封存样送双方共同认可的省级或省级以上国家认可的水泥质量监督检验机构进行裁决,由此所发生的一切费用由败诉方承担。

五、违约责任:

1、若乙方所供产品质量经按第四条约定方式检验未达到质量要求,乙方愿承担因产品质量给甲方造成的经济损失。

2、若甲方未能按合同约定时间提报书面产品需求计划和/或变更计划,给乙方造成

的经济损失由甲方承担,甲方因此造成损失自行承担。

3、甲方未能按本合同规定的付款期限付清全部应付款项,乙方有权解除合同,由此造成的一切损失由甲方承担。同时,甲方除应立即偿清所欠款项外,每延迟付款一日,则每日应向乙方支付延迟部分总价款的 3%作为违约金,2个月内偿清所有垫资款及违约金。(注:如2个月内未能付清所有垫资款及违约金,需要以厂房做为抵押还清所欠债务。)

六、解决纠纷的方式:

协商解决,协商不成时任何一方可向乙方住所地人民法院提请诉讼。

七、其他约定:

1、本合同自双方签字(甲方为自然人时)/盖章(甲方为法人和/或经济组织)之日起生效,有效期至 年 月日止。

2、本合同一式份,甲、乙双方各执份。

甲方(签章):乙方(签章):

代表:代表:

地址:地址:

垫资协议合同篇4

发包方: (以下简称甲方)承包方: (以下简称乙方)

为了保证工程建设优质、高效的完成,遵照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规,结合工程的具体特点,甲、乙双方经过充分磋商,双方就建设项目工程的土建施工达成本协议,以兹双方遵照执行。

一、工程概况

工程名称:

工程地点:

开发商:

建筑面积:约23万平方米(为一期1号楼、2号楼、3号楼、4号楼、6号楼、7号楼、9号楼、10号楼、11号楼、12号楼、13号楼)

层数:23层

主体结构形式;框剪

二、承包范围和施工要求:

(一)承包范围及内容:甲方将改项目土建工程交由乙方施工,(扩大劳务清包工),从砼垫层开始,(除土方工程、地基处理工程、所有安装工程(包括安装预留洞口的封堵)、装饰工程、大理石、花岗石、等、水、电、消防、暖、保温、防水、门窗、电梯、楼梯栏杆、扶手、油漆、涂料工程另外分包给其它施工单位外。其余图纸所包含的土建内容,全部由乙方完成至交房验收包括二级电箱以下所有机械和电线)。主材、地材包含公共部分的粘贴(散水以内的公共部分粘贴由乙方负责人工费)。注:厨房、散水、卫生间的粘贴除外、不包含基础回填土项目。

1、主体部分

本工程主体为剪力墙结构,混凝土采用商品混凝土,使用塔吊、施工电梯作为垂直运输机械;混凝土采用泵送和布料杆结合;模板采用木组合模板,采用钢管脚手架。

主体结构工程的脚手架工程与安全防护措施;主体结构工程钢筋的制作与安装;主体结构工程的模板的安装、维护、拆除、维修保养;主体结构工程的混凝土浇筑(含后浇带、二次浇捣、现场预制)。

(1)钢筋工程:(甲供钢材)

包括钢筋的翻样、制作、电渣压力焊接、闪光对焊、直螺纹连接(套筒甲供)、绑扎、安装成型;包括进出场材料装卸车以及成品、半成品现场倒运;包括余料回收、预埋插筋及废料堆放、固定支架加工。包括钢筋加工的全部机械、工具;包括钢筋绑扎成型所需的扎丝、垫块等辅料、拉杆、火钩、穿墙套管。

钢筋工程施工前乙方必须按照楼号和施工部位向甲方上报钢筋配料单一份。

(2)模板工程:乙方施工包括模板、方木、支架、扣件的全部模板工作内容(含模板、模板拼装、模板的安装与拆除)。

包括砖胎膜砌筑粉刷、满堂支模架搭设,包括模板的配置和支拆;包括主体浇捣时对模板及支撑的保护;包括土建主辅材料的\’进场卸车;包括土建所需孔、洞口模板的支设和拆除;包括模板的清理、维修、码放;包括木工机械、手动机具、辅助材料(如铁丝、圆钉胶带、泡沫板、脱模剂、海绵胶带等)。

(3)混凝土工程:甲供商品混凝土,提供泵送垂直运输机具。

乙方施工包括混凝土管布置及加固混凝土大浇捣及抹面、养护;包括泵车、泵送管的安装、固定、拆接、清洗;包括布料机的安装、操作、拆接、清洗;包括混凝土浇筑使用的震动机机具;找平收面使用的其他机具(如铁锨、铁杆等),包括劳动保护用品(如雨衣、雨鞋、手套)。季节性养护及施工措施的配合、所有建筑垃圾及时清理到场内指定点。

(4)脚手架工程:乙方施工包括钢管、扣件、安全网、密目网、脚手板、槽钢及钢丝绳、脚手架分项工程的所有工作内容。

包括结构施工所用的脚手架及趴架搭设和拆除、架板的铺设和拆除、密目网的张挂与维护;包括剪刀撑、踢脚板等警戒色油漆;所有临边洞口安全防护栏杆的搭设拆除;包括出入口、施工通(坡)道、过境线路、人行通道的防护棚(架)安装与拆除;上料平台的搭设与拆除;包括所有的安全防护,包括警示牌、标语牌、广告牌的张挂与拆除(警示牌等由甲供)包括材料进出场装卸车与现场倒运;包括材料整理、维修和分类码放。

2、其他分项工程

(1)砌筑工程:外墙、内墙的砌筑及零星建筑。

包括材料的场内倒运,砂浆的现场拌制,包括施工抄平放线(甲方给大线、点),施工前的准备和施工后场地的清理。(2)楼地面工程:楼面的清理找平。

(3)屋面工程:屋面的找坡。

(4)装饰工程:二次结构的普通抹灰,门窗洞口,楼梯踏步的抹灰及室外散水施工。

3、其他:

a、文明施工:文明工地的不知按照甲方的要求完成,验收应遵照规范要求统一安排。包括施工现场内清理、场地平整、道路硬化;包括临建房基础及水泥地面施工;其费用由乙方负责,包括日常现场的文明工地建设和迎接各类检查现场清理、整顿。包括生活区、办公区和日常保洁、卫生打扫倒运。

b、包括材料倒运,临建重新搭建施工。

4、在乙方承包范围内的施工所需要主材、地材由甲方提供,除此以外的辅材,及全部耗材由乙方自购;二级箱以下的施工临工用电的电工电料均由乙方自购;劳动保护用品、安全防护用品由乙方自购,上列费用均包含在承包费用中。

5、乙方承担施工生产所需要的材料库(棚),加工厂(棚)的搭建、维护及拆除(除水泥、砂石、混凝土外)。

(二)承包方式:

包清工(含施工机械、机具安全防护用材、小型电动、手动工具、用具)。

(三)质量要求:

乙方必须按照国家现行的规范和以设计文件约定的规范要求和篇三:石料开采加工劳务承包合同

石料开采加工劳务承包合同甲方(发包人):乙方(承包人):

经发包人(以下称甲方)和承包人(以下称乙方)双方经过协商洽谈,在平等自愿的基础上,将 采石场的石料开采加工劳务承包给乙方,为明确甲乙双方的责任和权利特定如下协议以共同遵守。

一、甲方应根据生产计划需要配备相应的机器设备供乙方无偿使用(包括但不限于爆破、碎石、分料等全套石料生产、加工设备、生产电力、生产生活用水及柴油。甲方仅能从乙方的承包费中扣出由此产生的电费及柴油、炸药、费)。甲方不得将废旧劣质设备供乙方使用,所配备设备在合同期满后由甲方自行处置,乙方无需支付所有设备的使用及折旧费用。

二、承包项目:山体石料开采加工

三、工程总量及规格:甲方碎石料总需求量万立方,月最低需求量 万立方。

四、劳务承包单价及支付方式:

承包加工单价为元/立方。

支付方式:甲方付款方式为每月结算(每月的25日为当月的结算日),甲方应按乙方结算的方数结合单价计算支付给乙方。

五、计量方式:

甲方拉走乙方生产加工的石料、石粉应指定人在料场配合乙方进行现场计量收方并由甲方(或甲方全权委托人)在收料单上签收确认,作为月底结算的凭据。

六、合同期限:自 年月日起至 年 月日止。双方的权利义务

双方在本合同履行过程中,应严格遵守本合同约定,根据互惠互利原则行使权利并履行义务:

七、甲方的权利义务

一)如甲方未按本合同约定及时将乙方生产完成的碎石运出销售对乙方生产供料造成影响的,甲方应承担因此对乙方造成的不利影响并向乙方赔偿损失,就损失金额不能达成一致意见的,可提交当地法律部门解决。

二)根据约定及时支付乙方承包费,并负责所提供的相应设备维修联系(维修费用由乙方支付)并对所有的人员在生产开采加工石料期间的安全、保险事项负责,乙方生产开采加工石料的一切干扰由甲方负责解决(包括但不限于工商、税务、公安、环保、安监、质检、当地村民等,甲方必须提供碎石生产加工、爆破工程、销售经营所需要的一切手续)。

三)乙方石料加工量未达到本合同所定的最低量直接影响甲方经济利益时,甲方有权要求乙方赔偿,给甲方造成的经济损失,就损失金额不能达成一致意见的,可提交当地法律部门解决。

四)除乙方违约外,甲方不得与第三人再行签订类似合同。

八、乙方的权利义务

一)乙方根据承包碎石加工、爆破工程需要,享有无偿使用调配甲方所提供的设备的权利、并享有生产期间产生的石粉及其他废料的所有权和销售权销售所得归乙方所有。(如甲方有购买需求的可在同等条件下享有优先购买权),同时享有管理人员、技术人员、生产人员的聘用选任权。

二)乙方应根据本合同规定的要求组织石料开采加工,如不能按期完成加工任务,因向甲方赔偿因此给甲方造成的损失。就损失金额不能达成一致意见的,可提交当地法律部门解决。

三)因甲方的机械设备问题或甲方无法及时销售运料造成积料无法继续生产或停产、停工,所造成所有损失由甲方赔偿乙方。损失金额不能达成一致意见的,可提交当地法律部门解决。

九、违约责任

任何一方违约须向守约方赔偿经济损失,守约方有权立即终止本合同,违约方承担本合同终止产生的所有后果。

垫资协议合同篇5

甲方(发包方):

地址:

法定代表人:

身份证号:

联系电话:

乙方(承包方):

地址:

身份证号:

联系电话:

甲、乙双方为有效开展生产经营,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动管理法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程承包事项协商一致,特订立本合同。

第一条合作事项

甲方以自己的采石场、乙方投入资金就土石方开采进行合作经

营。

第二条拟参与合作经营的采石场概况

(一)名称: ;

(二)地址:;

(三)经济性质:;

(四)法定代表人: ;

(五)年生产能力:;

(六)采矿许可证号:;

(七)爆破许可证号:;

(八)生产情况(或建设情况):第三条 承包期限

本合同约定的承包经营期限为年。即从年月日起,至年月日止。期限届满需要继续承包的,双方另行协商,乙方在同等条件下有优先承包权。

第四条 承包方式

(一)甲方将自己拥有的采石场发包给乙方,甲方提供机械设备、场地、工人住宿、水、电流通,乙方负责技术、生产及加工。甲方负责销售,乙方要接受甲方的安全监督检查管理。

(二)承包经营期间,甲、乙双方自主经营、自负盈亏、独立核算承包经营费用各自承担。

第五条 承包单价和支付方式

(一)承包工程单价

1、土石方承包生产单价人民币/立方,此承包单价以石灰石硬度为准,当土石硬度高于石灰石,单价另算。

2、大理石承包单价:乙方以生产加工大理石毛石的单价为0.5-1.0米长条石人民币/立方起,长条石每往上递增10厘米单价递增人民币10.00(壹拾元)元;长条石为1.5-2米单价为人民币/立方起,长条石每往上递增10厘米单价递增人民币20.00(贰拾元)元;2米长的长条石单价人民币500.00元(伍佰元整)/立方(开采条石设备甲方投入)的单价标准(该单价标准包括机器设备维修费、人工费、水电费、生产管理费、炸药费、乙方投入的生产成本)

3、付款结算方式:甲乙双方每月二十八日至三十一日核计工程量为准(工程量按乙方当月生产石方数为准);甲方在下月10日前及时支付乙方所得工程款,该工程款甲方以银行现金转账方式打到乙方指定账号。

(二)保证金及支付标准和反还模式

1、保证金为人,其中土石方场地为人民

币 ,生产大理石场地人民币 。

2、合同签定后工人进场,乙方先交拾万元的信誉金给甲方,进场正常施工。甲方满足每天( 小时一班)生产量土方达到立方,大理石条石达到 立方以上,乙方补足人民币元(壹佰万元整)保证金,如生产量达不到,乙方不向甲方支付保证金,进场信誉金甲方应在3日内返还乙方。

3、乙方支付的保证金,甲方应在乙方井场安全生产个月后,开始返还乙方保证金。保证金以每一期分期返还到乙方指定银行账户为止。

第六条 甲方的权利与义务

(一)甲方的权利

1.甲方有权维护砂石场及公司的利益不受损害。乙方在生产经营中有危及砂石场及甲方公司声誉及其他利益的,甲方有权要求纠正或予以制止;

2.甲方有权对乙方在生产经营期间的安全管理情况进行监督检查。

(二)甲方的义务

1、甲方有义务及时支付乙方按月所得的工程款项,不得已任何理由拖欠乙方工程款项。

2、工程项目管理、工程结算、征地补偿、外部协调、进场道路,均由甲方负责承担。

3、甲方负责提供油箱或油罐,甲方向乙方先行垫资采购油料,价格按市场价格的单价为准。此费用由乙方承担,并在乙方进度工程进度款中扣除。

4、乙方爆破作业用电和伙工用品由甲方提供先行垫资采购,此费用由乙方承担并在乙方进度工程进度款中扣除。

5、甲方发包的采石场相关的证照、手续必须齐备,并且不存在法律瑕疵;如乙方进场后,因甲方证照原因,造成乙方不能按时生产或减产损失的,甲方照价赔偿乙方损失。

6、除安全监督检查外,甲方不得以任何形式干涉乙方的承包经营权;

7、甲方负责采石场当地政府、村委会及村民的协调、调解工作,发生问题甲方应及时在3日内调解好矛盾,如3日内不能调解好矛盾的,甲方应该承当乙方人员的误工及相关损失。

第七条乙方的权利与义务

(一)乙方的权利

1、在承包期间,乙方根据本合同的约定享有自主、独立的承包生产权;

2、乙方有权自己组织用工人员从事承包生产;

3、乙方有权根据本合同规定取得承包生产收入。

(二)乙方的义务

1、乙方对砂石的开采应根据开采方案合理进行;

2、乙方应当自行组建生产队伍,健全劳动用工制度,严格劳动安全管理,并应接受甲方的监督检查;

3、严格按照本合同的约定;

4、对承包期间产生的劳动用工成本(包括保险费用)及安全事故承担责任;(一)在本合同履行过程中,经双方协商一致可以变更或解除合同;

(二)在本合同履行过程中,如遇国家政策发生重大变化,或者发生不可抗力致合同目的不能实现时,可以变更或解除合同。

第九条违约责任

(一)1、合同生效后,甲、乙双方应严格履行合同,否则,应当承担违约责任;以保证金的基准,加倍赔付责任。

2、甲方不得以任何理由在合同第一年履行期间提出和乙方解除合同。如甲方要单方解除合同

的,除赔偿双倍保证金外,还要照价赔偿乙方在场地投入购买生产机械设备和召凭人员等费用。

(二)任何一方违约,守约方可以解除合同,造成损失的,还可要求赔偿。

第十条场地问题

(一)甲方平场地平完交予乙方。

(二)乙方自行平场地,甲方负责平整场地所有费用。 第十一条 补充协议

本合同未尽事宜,甲、乙双方可以签订补充协议确定。

第十二条 争议解决方式

在履行本合同过程中发生纠纷,甲乙双方应尽量协商解决。协商解决不成的,任何一方均可向人民法院起诉。

第十三条 合同的生效本合同一式贰份,甲乙双方签字盖章后生效。对于生效合同,双方各执一份。

甲方(盖章)乙方(签字):

董事长(签字): 代理人(签字):

签订时间: 年月日签订地点:篇二:劳务承包合同

务承包

年月日

怎么样写建筑垫资合同协议书

带资、垫资合同,是指建筑工程的承、发包双方在签订施工合同时明确约定,建设单位不预付工程款,而由施工单位自带资金先行施工,工程实施到一定阶段或程度时,再由建设单位分期分批地给付施工单位工程款的建筑工程施工合同。

对带资、垫资施工合同的性质认识,目前在理论上和实务中主要有以下几种看法:1.借贷说2.买卖说3.约定说。带资、垫资合同的法律效力

带资、垫资合同的法律效力问题:

基于对带资、垫资合同性质的不同认识,法律界人士对其法律效力的认识也颇有分歧。持“借贷说”的学者认为,由于带、垫资直接违反了国家关于企业与企业之间不准相互借贷的规定,因而建筑工程合同中的带、垫资部分无效。持这一观点的人士认为,带、垫资施工合同具有不正当竞争的成分,扰乱了我国的建筑业市场,容易引发社会的不稳定因素。况且国家建设部、国家计划委员会、财政部早在1996年6月4日就作出《关于严格禁止在工程建设中带资承包的通知》,其中提到:“任何建设单位都不得以要求施工单位带资承包作为招标条件,更不得强行要求施工单位将此类内容写入工程承包合同……施工单位不得以带资承包作为竞争手段承揽工程。”此后,各地的建设委员会、计划委员会都相继作出类似的规定。这些虽然都是政策性的规定,但是在建筑业市场中,是必不可少的。历来的审判实践亦是如此掌握的,否则,只会引发建筑市场的更加无序。

持另外两种观点的学者认为:从经济基础的角度说,国家建设部、国家计委、财政部1996年作出该项规定时,所处的社会背景和经济背景与现在完全不同。当时我国尚处于社会主义计划经济的管理模式下,一个建设项目的立项、施工、工程款的拨付等,都是根据国家的计划进行的。当一个建设项目通过计划立项,取得建设项目许可,国家随即根据计划拨款,建设单位据此付款。由此形成的思维定式是,施工单位承接工程后,应当先由建设方预付一部分钱款给施工方,施工方进行施工,然后建设方再给一部分钱款,施工方再继续施工,直至竣工。然后进行总决算,包括强制审计,确定最终的工程造价,落实具体的还款计划和措施,将工程余款予以结清。所以,如果倒过来,合同约定:施工方先施工,然后建设方再给付工程款的,就会形成我们所说的是带、垫资施工合同。

中华人民共和国合同法相关规定:

第二百七十九条建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发

的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的,发包人应当按照约定支

付价款,并接收该建设工程。

建设工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得

交付使用。

第二百八十六条发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期

限内支付价款。发包人逾期不支付的,除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外

,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。

建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

工程垫资合同范本

垫资建筑工程合同应写明发包人与承包人条款、工程名称、工程地点、乙方垫资数额,甲方垫资还款方式、施工准备条款、施工组织设计和工期、工程质量和检验条款、材料及设备供应、竣工验收与结算条款、违约责任及索赔条款、保修责任等。

【法律依据】

《民法典》第七百九十五条

施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。

本文链接:https://www.9gupiao.com/lushi/130519.html

相关文章